二建考试题真题及答案

下面小编为大家整理了二建考试题真题及答案（共含8篇），欢迎阅读与借鉴!同时，但愿您也能像本文投稿人“Cosmicbreeze”一样，积极向本站投稿分享好文章。

篇1：二建考试题真题及答案

2020二级建造师考试《施工管理》真题答案

一、单项选择题

1.【题干】根据《建设工程工程量凊单计价规范》，必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用的是( )。

【选项】

A.规费、税金和企业管理费

B.安全文明施工费、规费和风险费

C.规费、利润和税金

D.安全文明施工费、规费和税金

【答案】D

【解析】措施项目中的安全文明施工费必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。P63

【考点】2030工程量清单计价

2.【题干】关于特种作业人员应具备条件的说法，正确的是( )。

【选项】

A.具有初中及以上文化程度

B.必须为男性

C.连续从事特种工作以上

D.年满16周岁且不超过国家法定退休年龄

【答案】A

【解析】特种作业人员应具备的条件是：①年满18周岁，且不超过国家法定退休年龄;②经社区或者县级以上医疗机构体检健康合格，并无妨碍从事相应特种作业的器质性心脏病、癫痫病、美尼尔氏症、眩晕症、癔症、震颤麻痹症、精神病、痴呆症以及其他疾病和生理缺陷;③具有初中及以上文化程度;④具备必要的安全技术知识与技能;⑤相应特种作业规定的其他条件。危险化学品特种作业人员除符合第①项、第②项、第④项和第⑤项规定的条件外，应当具备高中或者相当于高中及以上文化程度。P197

【考点】5020施工安全生产管理

3.【题干】参与施工项目竣工质量验收的各方不能形成质量验收意见时，应采取的做法是( )。

【选项】

A.由建设单位独立做出验收结论

B.各方协商形成一致解决方案后重新组织施工验收

C.由质量监督机构协调并做出验收结论

D.提请建设行政主管部门做出验收结论

【答案】B

【解析】对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价，形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见。参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时，应当协商提出解决的方法，待意见一致后，重新组织工程竣工验收。P174

【考点】4030施工质量控制的内容和方法

4.【题干】根据《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，施工质量事故发生后，应由( )向事故发生地县级以上人民政府和城乡建设主管部门报告。

【选项】

A.施工单位负责人

B.建设单位负责人

C.监理单位负责人

D.设计单位负责人

【答案】B

【解析】施工质量事故发生后，按照上述建质[]111号文的规定，事故现场有关人员应立即向工程建设单位负责人报告。工程建设单位负责人接到报告后，应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。同时，施工项目有关负责人应根据事故现场实际情况，及时采取必要措施抢救人员和财产，保护事故现场，防止事故扩大。P179

【考点】4040施工质量事故预防与处理

5.【题干】项目施工质量保证体系中，确定施工质量目标的基本依据是( )。

【选项】

A.工程承包合同

B.项目设计文件

C.项目施工质量计划

D.承包企业质量方针

【答案】A

【解析】项目施工质量保证体系须有明确的质量目标，并符合项目质量总目标的要求。要以工程承包合同为基本依据，逐级分解目标以形成在合同环境下的各级质量目标。项目施工质量目标的分解主要从两个角度展开，即：从时间角度展开，实施全过程的控制;从空间角度展开，实现全方位和全员的质量目标管理。P157

【考点】4010施工质量管理与施工质量控制

6.【题干】某合同约定，合同价格为工程成本总价加固定酬金，若实际成本超过合同中规定的成本总价。超过部分由承包人承担，若节约由双方按约定比例分成。该合同属于成本加酬金合同形式中的( )。

【选项】

A.成本加固定费用合同

B.成本加固定比例费用合同

C.成本加奖金合同

D.最大成本加费用合同

【答案】D

【解析】最大成本加费用合同 在工程成本总价基础上加固定酬金费用的方式，即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报一个工程成本总价和一个固定的酬金(包括各项管理费、风险费和利润)。如果实际成本超过合同中规定的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由业主与承包商分享，在合同中要确定节约分成比例。在非代理型(风险型)CM模式的合同中就采用这种方式。P256

【考点】6030施工计价方式

7.【题干】下列施工进度控制工作中，施工进度计划实施前应完成的工作是( )。

【选项】

A.检查工程量的完成情况

B.编制进度管理报告

C.编制劳动力需求计划

D.沟通调整进度计划

【答案】C

【解析】为确保施工进度计划能得以实施，施工方还应编制劳动力需求计划、物资需求计划以及资金需求计划等。P149

【考点】3040施工方进度控制的任务和措施

8.【题干】根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本》，关于分包人与发包人关系的说法，正确的是( )。

【选项】

A.分包人可根据需要与发包人发生直接工作关系

B.分包人可就工程管理中的事件直接致函发包人

C.分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令

D.分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令

【答案】D

【解析】分包人须服从承包人转发的发包人或工程师(监理人)与分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师(监理人)，也不得直接接受发包人或工程师(监理人)的指令。如分包人与发包人或工程师(监理人)发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。P245

【考点】6020施工合同与物资采购合同

9.【题干】下列施工机械产量定额和时间定额的关系表达式中，正确的是( )。

【选项】

A.机械产量定额×机械时间定额×工作小组人数=1

B.机械产量定额=2/机械时间定额

C.机械产量定额=1/机械时间定额

D.机械产量定额+机械时间定额=1

【答案】C

【解析】机械产量定额和机械时间定额互为倒数关系。P63

【考点】

10.【题干】关于工程成本会计核算、业务核算和统计核算区别和联系的说法，正确的是( )。

【选项】

A.会计核算是对已发生的经济活动进行核算，而业务核算和统计核算还可对正在进行的经济活动进行核算

B.业务核算是价值核算，会计核算的范围比业务核算的范围更广

C.统计核算和会计核算必须用货币计量，业务核算可以用实物量或劳动量计量

D.统计核算是利用会计核算和业务核算的资料,按统计方法加以系统管理，发现企业生产经营活动的规律

【答案】D

【解析】1.会计核算

会计核算主要是价值核算。会计是对一定单位的经济业务进行计量、记录、分析和检查，作出预测、参与决策、实行监督，旨在实现最优经济效益的一种管理活动。它通过设置账户、复式记账、填制和审核凭证、登记账簿、成本计算、财产清查和编制会计报表等一系列有组织、有系统的方法，来记录企业的一切生产经营活动，然后据此提出一些用货币来反映的有关各种综合性经济指标的数据，如资产、负债、所有者权益、收入、费用和利润等。由于会计记录具有连续性、系统性、综合性等特点，所以它是成本分析的重要依据。

2.业务核算

业务核算是各业务部门根据业务工作的需要建立的核算制度，它包括原始记录和计算登记表，如单位工程及分部分项工程进度登记，质量登记，工效、定额计算登记，物资消耗定额记录，测试记录等。业务核算的范围比会计、统计核算要广。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算，以确定该项经济活动是否有经济效果，是否有执行的必要。它的特点是对个别的经济业务进行单项核算，例如各种技术措施、新工艺等项目。业务核算的目的在于迅速取得资料，以便在经济活动中及时采取措施进行调整。

3.统计核算

统计核算是利用会计核算资料和业务核算资料，把企业生产经营活动客观现状的大量数据，按统计方法加以系统整理，以发现其规 律性。它的计量尺度比会计宽，可以用货币计算，也可以用实物或劳动量计量。它通过全面调查和抽样调查等特有的方法，不仅能提供绝对数指标，还能提供相对数和平均数指标，可以计算当前的实际水平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势。P117

【考点】2070施工成本核算、成本分析和成本考核

11.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》某工程定额工期为20个月，合同工期为18个月。合同实施中，发包人要求该工程提前1个月竣工，征得承包人同意后，调整了合同工期。关于该工程工期和赶工费用的说法，正确的是( )。

【选项】

A.发包人要求的合同工期比定额工期提前了1个月竣工，应承担提前竣工3个月的赶工费用

B.发包人要求工程提前1个月竣工，应承担提前竣工1个月的赶工费用

C.发包人要求压缩的工期天数不超过定额工期的20%，应承担提前竣工3个月的赶工费用

D.发包人要求压缩的工期天数未超过定额工期的10%，不支付赶工费用

【答案】B

【解析】(1)工程发包时，招标人应当依据相关工程的工期定额合理计算工期，压缩的工期天数不得超过定额工期的20%，将其量化。超过者，应在招标文件中明示增加赶工费用。

(2)工程实施过程中，发包人要求合同工程提前竣工的，应征得承包人同意后与承包人商定采取加快工程进度的措施，并应修订合同工程进度计划。发包人应承担承包人由此增加的提前竣工(赶工补偿)费用。P83

【考点】

12.【题干】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，编制甲供材料进场计划属于( )进度控制的任务。

【选项】

A.发包人

B.设计人

C.供货商

D.承包人

【答案】A

【解析】超纲题。

【考点】

13.【题干】根据《标准施工招标文件》，合同工程接收证书颁发前发生的索赔事件，承包人有权提出索赔的最迟时间节点是( )。

【选项】

A.承包人接受竣工付款证书之日

B.发包人颁发工程接收证书之日

C.承包人提交最终结清申请单之日

D.发包人实际支付竣工结算价款之日

【答案】A

【解析】(1)承包人按合同约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

(2)承包人按合同约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。P265

【考点】

14.【题干】下列项目施工质量成本中，属于外部质量保证成本的是( )。

【选项】

A.从业人员劳动技能培训费

B.不合格检验批返工重做费

C.计量器具标定检验费

D.混凝土强度见证检测费

【答案】D

【解析】质量成本可分为运行质量成本和外部质量保证成本。运行质量成本是指为运行质量体系达到和保持规定的质量水平所支付的费用。外部质量保证成本是指依据合同要求向顾客提供所需要的客观证据所支付的费用，包括特殊的和附加的质量保证措施、程序、数据以及检测试验和评定的费用。P158

【考点】

15.【题干】对需要旁站监理的关键工序，施工企业至少应在施工前( )小时书面通知项目监理机构。

【选项】

A.12

B.36

C.24

D.48

【答案】C

【解析】)施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。P46

【考点】

16.【题干】根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险的说法，正确的是( )。

【选项】

A.劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险并支付保险费用

B.运至施工现场用于劳务施工的材料，由劳务分包人办理保险并支付保险费用

C.工程承包人提供给劳务分包人使用的设备由劳务分包人办理保险，并支付保险费用

D.劳务分包人开始施工前，应由发包人为施工现场所有人员办理保险，由劳务分包人支付费用

【答案】A

【解析】(2)运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需劳务分包人支付保险费用。

(3)工程承包人必须为租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理保险，并支付保险费用。

(4)劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。P247

【考点】

17.【题干】下列工程合同风险中，属于合同信用风险的是( )。

【选项】

A.工程变更风险

B.物价上涨风险

C.非法分包风险

D.不可抗力风险

【答案】C

【解析】按合同风险产生的原因分，可以分为合同工程风险和合同信用风险。合同工程风险是指客观原因和非主观故意导致的，如工程进展过程中发生不利的地质条件变化、工程变更、物价上涨、不可抗力等。合同信用风险是指主观故意原因导致的，表现为合同双方的机会主义行为，如业主拖欠工程款，承包商层层转包、非法分包、偷工减料、以次充好、知假买假等。P266

【考点】

18.【题干】根据《标准施工招标文件》中的变更估价原则，对于已标价工程量清单中无适用或类似子目的变更工程的单价，应由( )商定。

【选项】

A.发包人与监理工程师

B.监理工程师与合同当事人

C.承包人与总监理工程师

D.总监理工程师与合同当事人

【答案】D

【解析】已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人按总监理工程师与合同当事人商定或确定变更工作的单价。P261

【考点】

19.【题干】关于施工单位投标过程中复核工程量的说法，正确的是( )。

【选项】

A.对于单价合同，发现工程量相差较大时，投标人应告知招标人并自行修改

B.对于固定总价合同，投标人对争议工程量不予更正且对投标人不利时，投标人应按实际工程量调整报价

C.投标人在复核工程量时，只核对招标文件中工程量的主要细目

D.对于单价合同，投标人只需复核主要工程量

【答案】B

【解析】对于招标文件中提供的工程量清单，投标者应进行复核，因为这直接影响到投标报价以及中标的机会。例如，当投标人大体上确定了工程总报价以后，可适当采用报价技巧如不平衡报价法，对某些工程量可能增加的项目提高报价，而对某些工程量可能减少的可以降低报价。

对于单价合同，尽管是以实测工程量结算工程款，但投标人仍应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清。

对于总价固定合同，更要特别引起重视，工程量估算的错误可能带来无法弥补的经济损失，因为总价合同是以总报价为基础进行结算的，如果工程量出现差异，可能对施工方极为不利。对于总价合同，如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者应按实际工程量调整报价，或在投标时附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算。承包商在核算工程量时，还要结合招标文件中的技术规范弄清工程量中每一细目的具体内容，避免出现在计算单位、工程量或价格方面的错误与遗漏。P230

【考点】

20.【题干】编制周转性材料消耗定额时，周转性材料的消耗除考虑材料的一次使用量和每周转一次的损耗量外，还应考虑( )。

【选项】

A.周转使用次数、周转材料的最终回收及回收折价

B.周转使用次数、周转的方式

C.周转材料的最终回收、回收折价以及操作人员的水平

D.周转的方式、周转材料的最终回收及回收折价

【答案】A

【解析】周转性材料消耗一般与下列四个因素有关：

(1)第一次制造时的材料消耗(一次使用量);

(2)每周转使用一次材料的损耗(第二次使用时需要补充);

(3)周转使用次数;

(4)周转材料的最终回收及其回收折价。P62

21.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》，在承包人原因造成工程延误期间出现法律变化，造成费用增加和工期延误。关于责任承担的说法，正确的是( )。

【选项】

A.增加的费用和延误的工期均由承包人承担

B.增加的费用和延误的工期均由发包人承担

C.费用由承包人承担，工期由发包人承担

D.费用由发包人承担，工期由承包人承担

【答案】A

【解析】因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。P78

【考点】

22.【题干】下列施工现场质量检查项目中，适宜采用实测法的是( )。

【选项】

A.砌体的垂直度检查

B.地基静载试验

C.钢筋的力学性能检验

D.给水管道耐压检查

【答案】A

【解析】实测法：就是通过实测，将实测数据与施工规范、质量标准的要求及允许偏差值进行对照，以此判断质量是否符合要求：其手段可概括为“靠、量、吊、套”四个字。所谓靠，就是用直尺、塞尺检查诸如墙面、地面、路面等的平整度。量，就是指用测量工具和计量仪表等检查断面尺寸、轴线、标高、湿度、温度等的偏差。例如，大理石板拼缝尺寸与超差数量、摊铺沥青拌合料的温度、混凝土坍落度的检测等。吊，就是利用托线板以及线锤吊线检查垂直度。例如，砌体、门窗安装的垂直度检查等。套，是以方尺套方，辅以塞尺检查。例如，对阴阳角的方正、踢脚线的垂直度、预制构件的方正、门窗口及构件的对角线检查等。P163

【考点】

23.【题干】分析施工进度计划执行的情况，属于施工方进度控制( )环节的工作。

【选项】

A.优化物资需求计划

B.编制施工进度计划

C.组织施工进度计划实施

D.施工进度计划调整

【答案】C

【解析】在进度计划实施过程中，应进行下列工作：

(1)跟踪检查，收集实际进度数据;

(2)将实际进度数据与进度计划对比;

(3)分析计划执行的情况;

(4)对产生的偏差，采取措施予以纠正或调整计划;

(5)检查措施的落实情况;

(6)进度计划的变更必须与有关单位和部门及时沟通。P149

【考点】

24.【题干】关于施工项目材料费分析的说法，正确的是( )。

【选项】

A.运距长短对于材料费没有直接影响

B.材料费分析中不应考虑材料的保管费

C.材料单价、材料储备天数和日平均用量均影响储备资金占用量

D.租赁周转材料的时间越长，租赁费支出越少

【答案】C

【解析】储备天数是影响储备资金的关键因素。因此，材料采购人员应该选择运距短的供应单位，尽可能减少材料采购的中转环节，缩短储备天数。材料采购保管费属于材料的采购成本，包括：材料采购保管人员的工资、工资附加费、劳动保护费、办公费、差旅费，以及材料采购保管过程中发生的固定资产使用费、工具用具使用费、检验试验费、材料整理及零星运费和材料物资的盘亏及毁损等。材料采购保管费一般应与材料采购数量同步，即材料采购多，采购保管费也会相应增加。因此，应根据每月实际采购的材料数量(金额)和实际发生的材料采购保管费，分析保管费率的变化。材料的储备资金是根据日平均用量、材料单价和储备天数(即从采购到进场所需要的时间)计算的。在实行周转材料内部租赁制的情况下，项目周转材料费的节约或超支，取定于材料周转率和损耗率，周转减慢，则材料周转的时间增长，租赁费支出就增加。而超过规定的损耗，则要照价赔偿。P124

【考点】

25.【题干】施工单位的生产安全事故应急预案经评审或论证后，应由( )向本单位从业人员公布。

【选项】

A.施工单位所在地应急管理部门

B.施工单位主要负责人

C.施工单位法定代表人

D.施工单位生产安全管理部门负责人

【答案】B

【解析】施工单位的应急预案经评审或者论证后，由本单位主要负责人签署公布，并及时发放到本单位有关部门、岗位和相关应急救援队伍。P208

【考点】

26.【题干】建筑安装工程费用构成中，将施工塔式起重机由一施工地点运至另一施工地点的运输、装卸、辅助材料及架线等费用属于( )。

【选项】

A.施工机械使用费

B.大型机械设备进出场及安拆费

C.工具用具使用费

D.固定资产使用费

【答案】B

【解析】大型机械设备进出场及安拆费是指机械整体或分体自停放场地运至施工现场或由一个施工地点运至另一个施工地点，所发生的机械进出场运输及转移费用及机械在施工现场进行安装、拆卸所需的人工费、材料费、机械费、试运转费和安装所需的辅助设施的费用。P53

【考点】

27.【题干】关于企业质量管理体系认证与监督的说法，正确的是( )。

【选项】

A.企业获准认证的有效期为四年

B.质量管理体系由相关政府主管部门认证

C.企业获准认证后每两年接受一次认证机构的监督管理

D.质量管理体系认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行

【答案】D

【解析】质量管理体系由公正的第三方认证机构，依据质量管理体系的要求标准，审核企业质量管理体系要求的符合性和实施的有效性，进行独立、客观、科学、公正的评价，得出结论。认证应按申请、审核、审批与注册发证等程序进行。

企业获准认证的有效期为三年。企业获准认证后，应经常性的进行内部审核，保持质量管理体系的有效性，并每年一次接受认证机构对企业质量管理体系实施的监督管理。获准认证后监督管理工作的主要内容有企业通报、监督检查、认证注销、认证暂停、认证撤销、复评及重新换证等。P161

【考点】

28.【题干】项目成本管理主要以下工作：①进行成本控制;②进行项目过程成本分析;③编制项目成本报告;④进行项目过程成本考核;⑤编制成本计划，确定成本实施目标。正确的工作程序是( )。

【选项】

A.⑤-②-①-③-④

B.⑤-①-②-④-③

C.①-⑤-②-③-④

D.⑤-①-③-②-④

【答案】B

【解析】成本管理的任务包括：成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。P98

【考点】

29.【题干】职业健康安全管理的目的是通过职业健康安全生产管理活动，减少或消除生产因素中的( )，避免事故发生。

【选项】

A.违章指挥和违规作业

B.不安全行为和状态

C.不安全状态和职业病

D.违章作业和错误操作

【答案】B

【解析】职业健康安全管理的目的是在生产活动中，通过职业健康安全生产的管理活动，对影响生产的具体因素的状态进行控制，使生产因素中的不安全行为和状态减少或消除，避免事故的发生，以保证生产活动中人员的健康和安全。P190

【考点】

30.【题干】根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验证明工程质量符合要求，则由此增加的费用和工期延误的承担方式是( )。

【选项】

A.增加的费用和工期延误由监理人承担

B.增加的费用和工期延误由承包人承担

C.增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担

D.增加的费用和工期延误由发包人承担

【答案】D

31.【题干】建设项目工程总承包模式的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建筑生产过程( )。

【选项】

A.连续化

B.机械化

C.组织集成化

D.管理现代化

【答案】C

【解析】建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。P7

【考点】

32.【题干】采用施工总承包管理模式时，一般情况下材料供货方的合同直接和( )签订。

【选项】

A.业主方

B.分包方

C.项目管理公司

D.施工总承包管理方

【答案】A

【解析】多数情况下，由业主方与分包人直接签约，加大了业主方的风险。P226

【考点】

33.【题干】项目管理人员为解决施工进度拖延，拟定了增加夜班、增加设备、增加人员三个解决方案并进行了比较。这属于管理职能中的( )。

【选项】

A.筹划

B.决策

C.执行

D.检查

【答案】A

【解析】筹划——提出解决问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析;P19

【考点】

34.【题干】某工程的项目经理由于工作失误，致使施工人员死亡并造成重大经济损失，施工企业对该项目经理可以采取的处理方式是( )。

【选项】

A.追究行政责任

B.吊销资格证书

C.追究社会责任

D.追究经济责任

【答案】D

【解析】项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。但是，如果由于项目经理的违法行为而导致企业的损失，企业也有可能追究其法律责任。P35

【考点】

35.【题干】项目目标动态控制的工作有：①收集项目实际值;②确定用于目标控制的计划值;③项目目标分解;④如有偏差，采取纠偏措施;⑤项目目标的计划值和实际值比较。正确的工作程序是( )。

【选项】

A.②-③-①-⑤-④

B.③-①-②-④-⑤

C.③-②-①-⑤-④

D.②-①-③-⑤-④

【答案】C

【解析】项目目标动态控制的工作程序如下：

1.项目目标动态控制的准备工作

将对项目的目标(如投资/成本、进度和质量目标)进行分解，以确定用于目标控制的计划值(如计划投资/成本、计划进度和质量标准等)。

2.在项目实施过程中(如设计过程中、招投标过程中和施工过程中等)对项目目标进行动态跟踪和控制：

(1)收集项目目标的实际值，如实际投资/成本、实际施工进度和施工的质量状况等。

(2)定期(如每两周或每月)进行项目目标的计划值和实际值的比较。

(3)通过项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。如有必要(即原定的项目目标不合理，或原定的项目目标无法实现)，进行项目目标的调整。P27

【考点】

36.【题干】施工企业项目经理的管理权限应由企业( )授予。

【选项】

A.董事会

B.经理层

C.股东大会

D.法定代表人

【答案】D

【解析】建筑施工企业项目经理(以下简称项目经理)，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。P31

【考点】

37.【题干】某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施。该措施属于项目目标控制的( )。

【选项】

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

【答案】A

【解析】组织措施。分析由于组织的原因而影响项目目标实现的问题，并采取相应的措施，如调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织和项目管理班子人员等。P28

【考点】

38.【题干】施工组织总设计编制过程中，编制资源需求量计划的紧前工作是( )。

【选项】

A.编制施工总进度计划

B.施工总平面图设计

C.编制施工准备工作计划

D.计算主要技术经济指标

【答案】A

【解析】施工组织总设计的编制通常采用如下程序：

(1)收集和熟悉编制施工组织总设计所需的有关资料和图纸，进行项目特点和施工条件的调查研究。

(2)计算主要工种工程的工程量。

(3)确定施工的总体部署。

(4)拟订施工方案。

(5)编制施工总进度计划。

(6)编制资源需求量计划。

(7)编制施工准备工作计划。

(8)施工总平面图设计。

(9)计算主要技术经济指标。P26

【考点】

39.【题干】施工企业职业健康安全管理体系和环境管理体系的管理评审应由( )进行。

【选项】

A.施工企业行业协会

B.施工企业上级主管部门

C.施工企业的最高管理者

D.第三方认证机构

【答案】C

【解析】管理评审是由施工企业的最高管理者对管理体系的系统评价，判断企业的管理体系面对内部情况的变化和外部环境是否充分适应有效，由此决定是否对管理体系做出调整，包括方针、目标、机构和程序等。P193

【考点】

40.【题干】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列安全事故中，属于重大事故的是( )。

【选项】

A.10人死亡，直接经济损失1000万元的事故

B.3人死亡，10人重伤，直接经济损失万元的事故

C.30人死亡，直接经济损失6000万元的事故

D.100人重伤，直接经济损失12亿元的事故

【答案】A

【解析】重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。P210

41.【题干】现场施工准备阶段，施工单位对建设单位提供的测量控制点线进行复核后，应将复测结果报( )审核。

【选项】

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.企业技术负责人

D.监理工程师

【答案】D

【解析】施工单位必须对建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点线进行复核，并将复测结果上报监理工程师审核，批准后施工单位才能据此建立施工测量控制网，进行工程定位和标高基准的控制。P164

【考点】

42.【题干】承包人针对工程项目进度的偏差情况，采取了调整工作流程和工作计划的措施，则该措施属于合同实施偏差处理中的( )。

【选项】

A.技术措施

B.经济措施

C.组织措施

D.合同措施

【答案】C

【解析】组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。P259

【考点】

43.【题干】关于施工总承包模式特点的说法，正确的是( )。

【选项】

A.施工总承包单位负责项目总进度计划的编制、控制、协调

B.初步设计完成后即可进行施工总承包招标

C.在开工前就有明确的合同价，有利于发包人对总造价的早期控制

D.发包人需负责施工总承包单位和分包单位的理和组织协调

【答案】C

【解析】施工总承包的特点:1)费用控制

(1)在通过招标选择施工总承包单位时，一般都以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据。

(2)在开工前就有较明确的合同价，有利于业主对总造价的早期控制。

(3)若在施工过程中发生设计变更，则可能发生索赔。

2)进度控制

(1)一般要等施工图设计全部结束后，才能进行施工总承包的招标，开工日期较迟，建设周期势必较长，对项目总进度控制不利。

(2)施工总进度计划的编制、控制和协调由施工总承包单位负责，而项目总进度计划的编制、控制和协调，以及设计、施工、供货之间的进度计划协调由业主负责。

3)质量控制

项目质量的好坏很大程度上取决于施工总承包单位的选择，取决于施工总承包单位的管理水平和技术水平。业主对施工总承包单位的依赖较大。

4)合同管理

业主只需要进行一次招标，与一个施工总承包单位签约，招标及合同管理工作量大大减小，对业主有利。P223

【考点】

44.【题干】根据《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》，关于项目经理质量责任的说法，正确的是( )。

【选项】

A.项目经理可以委托项目技术负责人建立质量安全管理体系

B.项目经理可以委托项目专职质量管理人员在竣工验收文件上签字

C.项目经理负责组织编制施工组织设计

D.项目经理可以委派专职质量管理人员代替别人参加工程竣工验收

【答案】C

【解析】住房和城乡建设部发布的建质[]123号《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定(试行)》的相关规定：

(1)项目经理必须对工程项目施工质量安全负全责，负责建立质量安全管理体系，负责配备专职质量、安全等施工现场管理人员，负责落实质量安全责任制、质量安全管理规章制度和操作规程。

(2)项目经理必须按照工程设计图纸和技术标准组织施工，不得偷工减料。负责组织编制施工组织设计，负责组织制定质量安全技术措施，负责组织编制、论证和实施危险性较大分部分项工程专项施工方案。负责组织质量安全技术交底。

(3)项目经理必须组织对进入现场的建筑材料、构配件、设备、预拌混凝土等进行检验，未经检验或检验不合格，不得使用。必须组织对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料进行取样检测，送检试样不得弄虚作假，不得篡改或者伪造检测报告，不得明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。

(4)项目经理必须组织做好隐蔽工程的验收工作，参加地基基础、主体结构等分部工程的验收，参加单位工程和工程竣工验收。必须在验收文件上签字，不得签署虚假文件。P156

【考点】

45.【题干】施工企业安全生产责任制度应当覆盖的范围是( )。

【选项】

A.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各职能部门

B.纵向从最高管理者到专职安全生产管理人员，横向涵盖各项目负责人

C.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各职能部门

D.纵向从最高管理者到班组长和岗位人员，横向涵盖各项目负责人

【答案】C

【解析】安全生产责任制纵向方面是各级人员的安全生产责任制，即从最高管理者、管理者代表到项目负责人(项目经理)、技术负责人(工程师)、专职安全生产管理人员、施工员、班组长和岗位人员等各级人员的安全生产责任制。横向方面是各个部门的安全生产责任制，即各职能部门(如安全环保、设备、技术、生产、财务等部门)的安全生产责任制。只有这样，才能建立健全安全生产责任制，做到群防群治。P195

【考点】

46.【题干】关于建设工程项目进度计划系统的说法，正确的是( )。

【选项】

A.项目进度计划系统包括文字说明、计划表格和可采取的保证措施三部分

B.为协调项目各参与方的进度，一个项目的进度计划系统应只有一个

C.由不同深度构成的进度计划系统包括总进度计划、项目子系统进度计划和子系统中的单项工程进度计划

D.项目的进度计划系统应该在项目的决策阶段建立完成

【答案】C

【解析】建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。由于各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的，因此项目进度计划系统的建立和完善也有一个过程，它也是逐步完善的。由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：

(1)总进度规划(计划);

(2)项目子系统进度规划(计划);

(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。P129

【考点】

47.【题干】某项目施工横道图进度计划如下图，图中存在的错误是( )。

二建施工管理47_副本.png

【选项】

A.逻辑关系表达混乱

B.工作持续时间和横道时间长度不一致

C.屋面基层与屋面防水之间存在间隔时间

D.横道上缺少工作的简要说明

【答案】B

【解析】通常横道图的表头为工作及其简要说明，项目进展表示在时间表格上。P133

【考点】

48.【题干】某项目在中期检查时发现，进度绩效指数为0.85，费用绩效指数为0.9，据此判断该项目的实际状况是( )。

【选项】

A.进度延误，费用超支

B.进度提前，费用节约

C.进度延误，费用节约

D.进度提前，费用超支

【答案】A

【解析】当费用绩效指数<1时，表示超支，即实际费用高于预算费用;当费用绩效指数>1时，表示节支，即实际费用低于预算费用。进度绩效指数<1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度慢;当进度绩效指数>1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快。P112

【考点】

49.【题干】项目经理部采用时间—成本累积曲线编制了初步的施工成本计划，为了节约贷款利息，拟对成本计划进行优化调整，正确的做法是( )。

【选项】

A.压缩非关键线路上工作的时间

B.所有工作都按最早开始时间开始

C.所有工作都按最迟开始时间开始

D.尽可能减少单位时间内投入的人力和财力

【答案】C

【解析】一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到既节约成本支出又能控制项目工期的目的。P109

【考点】

50.【题干】下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是( )。

【选项】

A.存放汽油的区域缺乏必要隔离措施

B.工人取用汽油操作不规范

C.汽油储存设备老化

D.现场存放大量汽油

【答案】D

【解析】能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把可能发生意外释放的能量(能源或能量载体)或危险物食谱鞯谝焕辔O赵础202

【考点】

51.【题干】某工程项目实施过程中，监理人员发现工程设计不符合建设工程质量标准，正确的做法( )。

【选项】

A.直接给承包人下发设计变更单

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.报告建设单位要求设计人更正

【答案】D

【解析】工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。P44

【考点】

52.【题干】双代号网络图如下图，图中存在的绘图错误是( )。

二建施工管理52_副本.png

【选项】

A.存在多个终点节点

B.存在曲线形状的箭线

C.出现循环回路

D.存在多余的虚箭线

【答案】C

【解析】②→③→④循环回路。P138

【考点】

53.【题干】根据《建设工程项目管理规范》，项目风险管理的程序是( )。

【选项】

A.风险识别、风险分析、风险转移、风险应对

B.制订风险管理目标、确定风险范围、选择风险管理方法、明确风险管理责任

C.风险识别、风险评估、风险应对、风险监控

D.收集风险信息、确定风险因素、编制风险报告、进行风险监控

【答案】C

【解析】施工风险管理过程2包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和风险监控。P39

【考点】

54.【题干】工程质量监督机构进行第一次现场监督检查的重点是( )。

【选项】

A.施工现场准备工作情况

B.主要建筑材料、建筑构配件的质量

C.参与工程建设各方主体的质量行为

D.施工现场计量器具容深检验情况

【答案】C

【解析】监督机构应针对所监督的项目制定具体的质量监督工作计划。在工程项目开工前，监督机构要在施工现场召开由工程建设参与各方代表参加的监督会议，公布监督计划方案，提出监督要求，并进行第一次的监督检查工作。检查的重点是参与工程建设各方主体的质量行为。P183

【考点】

55.【题干】某建筑材料的原价是3500元/吨，运杂费率是2.5%，运输损耗率是1%，采购保管费率是2%。该材料的不含税单价是( )元/吨。

【选项】

A.3692.50

B.3695.84

C.3694.08

D.3694.95

【答案】B

【解析】该材料的不含税单价=3500_(1+2.5%)_(1+1%)_(1+2%)=3695.84元/吨。材料单价={(材料原价+运杂费)×[1+运输损耗率(%)]}×[1+采购保管费率(%)]P54

【考点】

56.【题干】施工单位检测仪器未经校准导致质量检测错误，并由此引发质量事故，按生产原因分类，该事故属于( )引发的质量事故。

【选项】

A.技术原因

B.管理原因

C.社会原因

D.经济原因

【答案】B

【解析】

【考点】

57.【题干】根据《建设工程工程量清单计价规范》关于其他项目费的说法，正确的是( )。

【选项】

A.暂列金额应按招标工程量清单的数量填写施工中由承包人自行使用

B.专业工程暂估价可以按照市场价填写，并由承包人使用

C.暂估价中的材料、设备单价一旦填写，在施工中必须严格执行

D.计日工应按招标工程量清单中的项目和数量由投标人自主报价

【答案】D

【解析】暂列金额和暂估价由招标人按估算金额确定。招标人在工程量清单中提供的暂估价的材料和专业工程，若属于依法必须招标的，由承包人和招标人共同通过招标确定材料单价与专业工程分包价;若材料不属于依法必须招标的，经发承包双方协商确认单价后计价;若专业工程不属于依法必须招标的，由发包人、总承包人与分包人按有关计价依据进行计价。

计日工和总承包服务费由承包人根据招标人提出的要求，按估算的费用确定。P69

【考点】

58.【题干】某项目双代号网络计划如下图(时间单位：天)，该网络计划的计算工期是( )天。

二建施工管理58_副本

【选项】

A.23

B.18

C.20

D.21

【答案】A

【解析】计算工期=8+6+9=23天。计算工期，根据网络计划时间参数计算出来的工期。P139

59.【题干】建设行政主管部门对工程质量监督的性质属于( )行为。

【选项】

A.技术服务

B.行政执法

C.业务指导

D.行业监管

【答案】B

【解析】工程质量监督的性质属于行政执法行为，是为了保护人民生命和财产安全，由主管部门依据有关法律法规和工程建设强制性标准，对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理单位(此五类单位简称为工程质量责任主体)和质量检测等单位的工程质量行为实施监督。P182

【考点】

60.【题干】网络计划中，某工作最早第3天开始，工作持续3天，紧后工作的最迟开始时间是第9天，总时差是2天。则这两项工作的间隔时间是( )。天。

【选项】

A.2

B.1

C.3

D.5

【答案】B

【解析】时间间隔=9-2-(3+3)=1。P146

61.【题干】在人口稠密区进行强噪声施工作业时，按规定需避开的时段为( )。

【选项】

A.晚10时到次日早7时

B.晚11时到次日早6时

C.晚10时到次日早6时

D.晚11时到次日早7时

【答案】C

【解析】在人口密集区进行较强噪声施工时，须严格控制作业时间，一般避开晚10时到次日早6时的作业。对环境的污染不能控制在规定范围内的，必须昼夜连续施工时，要尽量采取措施降低噪声。P219

【考点】

62.【题干】下列施工现场文明施工的做法中，正确的是( )。

【选项】

A.施工现场实行半封闭式管理

B.施工现场主要场地硬化处理

C.沿工地四周连续设置高度1.6m的围挡

D.集体宿舍与作业区隔离，临时将部分材料堆放在宿舍区

【答案】B

【解析】场内道路要平整、坚实、畅通。主要场地应硬化，并设置相应的安全防护设施和安全标志。施工现场内有完善的排水措施，不允许有积水存在。P215

【考点】

63.【题干】为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程一切险通常由( )办理。

【选项】

A.监理人

B.项目法人

C.项目承包人

D.项目主管部门

【答案】B

【解析】为了保证保险的有效性和连贯性，国内工程通常由项目法人办理保险，国际工程一般要求承包人办理保险。P270

【考点】

64.【题干】下列项目目标控制措施中，最重要的是( )。

【选项】

A.组织措施

B.管理措施

C.经济措施

D.技术措施

【答案】A

【解析】控制项目目标的主要措施包括组织措施、管理措施、经济措施和技术措施，其中组织措施是最重要的措施。P8

【考点】

65.【题干】下列施工索赔证据中，属于合同文件类证据的是( )。

【选项】

A.监理人批准的施工方案

B.承包人进场材料合格证书

C.标准和技术规范

D.发包人审批的施工进度计划

【答案】C

【解析】各种合同文件，包括施工合同协议书及其附件、中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单或者预算书、有关技术资料和要求、施工过程中的补充协议等。P261

【考点】

66.【题干】编制控制性施工进度计划的主要目的是( )。

【选项】

A.对项目的结构进行逐层分解

B.对项目施工进度控制进行管理职能分工

C.确定单位时间内的人、材、机和资金需求

D.论证施工总进度目标

【答案】D

【解析】控制性施工进度计划编制的主要目的是通过计划的编制，以对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证，并对进度目标进行分解，确定施工的总体部署，并确定为实现进度目标的里程碑事件的进度目标(或称其为控制节点的进度目标)，作为进度控制的依据。P133

【考点】

67.【题干】建设工程施工质量在符合国家法律、行政法规和技术标准要求的前提下，还要满足( )的需要。

【选项】

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.施工图审查单位

【答案】A

【解析】施工质量是指建设工程施工活动及其产品的质量，即通过施工使工程的固有特性满足建设单位(业主或顾客)需要并符合国家法律、行政法规和技术标准、规范的要求，包括在安全、使用功能、耐久性、环境保护等方面满足所有明示和隐含的需要和期望的能力的特性总和。其质量特性主要体现在由施工形成的建设工程的适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性及与环境的协调性等六个方面。P152

【考点】

68.【题干】根据《建设工程价款结算暂行办法》，关于现场签证的说法，正确的是( )。

【选项】

A.承包人应在发生现场签证事件的14天内向发包人提出签证

B.发包人未签证同意，承包人自行施工后发生争议的，责任由双方共同承担

C.发包人应在收到承包人的签证报告7天内给子确认或提出修改意见

D.发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付

【答案】D

【解析】承包人应发包人要求完成合同以外的零星工作或非承包人责任事件发生时，承包人应按合同约定及时向发包人提出现场签证。当合同对现场签证未作具体约定时，按照《建设工程价款结算暂行办法》的规定处理：

(1)承包人应在接受发包人要求的7天内向发包人提出签证，发包人签证后施工。若没有相应的计日工单价，签证中还应包括用工数量和单价、机械台班数量和单价、使用材料品种及数量和单价等。若发包人未签证同意，承包人施工后发生争议的，责任由承包人自负。

(2)发包人应在收到承包人的签证报告48小时内给予确认或提出修改意见，否则视为该签证报告已经认可。

(3)发承包双方确认的现场签证费用与工程进度款同期支付。P87

【考点】

69.【题干】下列施工项目相关的信息资料中，属于施工技术资料信息的是( )。

【选项】

A.材料设备进场记录

B.施工日志记录

C.主要构配件的试验报告

D.质量检查记录

【答案】C

【解析】施工技术资料信息包括：主要原材料、成品、半成品、构配件、设备出厂质量证明和试(检)验报告，施工试验记录，预检记录，隐蔽工程验收记录，基础、主体结构验收记录，设备安装工程记录，施工组织设计，技术交底资料，工程质量检验评定资料，竣工验收资料，设计变更洽商记录，竣工图等。P277

【考点】

70.【题干】项目成本管理中，进行竣工工程现场成本核算分析的主体应为( )。

【选项】

A.项目管理机构

B.施工企业财务部门

C.第三方咨询机构

D.建设单位财务部门

【答案】A

【解析】对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目管理机构和企业财务部门进行核算分析，其目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营效益。P99

二、多项选择题

71.【题干】建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动的内容有( )。

【选项】

A.检查参与工程建设各方的质量行为

B.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况

C.审查基础工程施工方案

D.监督基础分部工程的验收

E.审查参与工程建设各方人员资格证书

【答案】ABD

【解析】监督机构按照监督方案对工程项目全过程施工的情况进行不定期的检查。检查的内容主要是：参与工程建设各方的质量行为及质量责任制的履行情况，工程实体质量和质量控制资料的完成情况，其中对基础和主体结构阶段的施工应每月安排监督检查。P183

【考点】

72.【题干】施工单位生产安全事故应急预案应当进行及时修订的情形有( )。

【选项】

A.项目建设单位的组织机构发生调整

B.应急指挥机构及其职责发生调整

C.面临的事故风险发生重大变化

D.下位预案中有关规定发生重大变化

E.重要应急救援资源发生重大变化

【答案】BCE

【解析】有下列情形之一的，应急预案应当及时修订并归档：

(1)依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的;

(2)应急指挥机构及其职责发生调整的;

(3)面临的事故风险发生重大变化的;

(4)重要应急资源发生重大变化的;

(5)预案中的其他重要信息发生变化的;

(6)在应急演练和事故应急救援中发现问题需要修订的;

(7)编制单位认为应当修订的其他情况。P209

【考点】

73.【题干】根据《建设工程项目管理规范》，项目管理机构负责人的权限有( )。

【选项】

A.参与组建项目管理机构

B.决定授权范围内的项目资源使用

C.参与选择大宗资源的供应单位

D.决定具有资质的分包人

E.主持项目管理机构工作

【答案】ABCE

【解析】项目经理应具有下列权限：

(1)参与项目招标、投标和合同签订;

(2)参与组建项目管理机构;

(3)参与组织对项目各阶段的重大决策;

(4)主持项目管理机构工作;

(5)决定授权范围内的项目资源使用;

(6)在组织制度的框架下制定项目管理机构管理制度;

(7)参与选择并直接管理具有相应资质的分包人;

(8)参与选择大宗资源的供应单位;

(9)在授权范围内与项目相关方进行直接沟通;

(10)法定代表人和组织授予的其他权利。P35

【考点】

74.【题干】下列施工现场管理要求中，属于施工环境管理基本要求的有( )。

【选项】

A.现场应配备紧急处理医疗设施

B.应减少施工噪声对周围生活环境的影响

C.禁止使用有毒，有害物质超过囯家标准的建筑材料

D.现场应采取防暑、降温措施

E.现场生产区、生活区、办公区应分离

【答案】BC

【解析】根据《中华人民共和国环境保护法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等有关法律法规的有关规定，建设工程对施工环境管理的基本要求如下：

(1)涉及依法划定的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其他需要特别保护的区域时，工程施工应符合国家有关法律法规及该区域内建设工程项目环境管理的规定。

(2)建设工程应当采用节能、节水等有利于环境与资源保护的建筑设计方案、建筑材料、建筑构配件及设备。建筑材料和装修材料必须符合国家标准。禁止生产、销售和使用有毒、有害物质超过国家标准的建筑材料和装修材料。

(3)建设工程项目中防治污染的设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施必须经原审批环境影响报告书的环境保护行政主管部门验收合格后，该建设工程项目方可投入生产或者使用。

(4)尽量减少建设工程施工所产生的噪声对周围生活环境的影响。

(5)拟采取的污染防治措施应确保污染物排放达到国家和地方规定的排放标准，满足污染物总量控制要求。涉及可能产生放射性污染的，应采取有效预防和控制放射性污染措施。

(6)应采取生态保护措施，有效预防和控制生态破坏。

(7)禁止引进不符合我国环境保护规定要求的技术和设备。

(8)任何单位不得将产生严重污染的生产设备转移给没有污染防治能力的单位使用。P191

【考点】

75.【题干】下列干扰事件中，承包人可以进行索赔的有( )。

【选项】

A.承包人选择的分包人不能按时进场施工

B.发包人对合同规定以外的项目进行检验，且检验合格

C.发包人要求提前完成项目或者缩短工期

D.承包人为项目创优而自主增加投入

E.监理工程师对合同文件的歧义解释影响了工程进展

【答案】BCE

【解析】通常，承包商可以提起索赔的事件有：

(1)发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失。

(2)因工程变更(含设计变更、发包人提出的工程变更、监理工程师提出的工程变更，以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成的时间、费用损失。

(3)由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加。

(4)发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加。

(5)发包人延误支付期限造成承包人的损失。

(6)合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用。

(7)非承包人的原因导致工程暂时停工。

(8)物价上涨，法规变化及其他。P262

【考点】

76.【题干】按事故责任分类，下列工程质量事故中属于指导责任事故的有( )。

【选项】

A.项目负责人不按规范指导施工造成的质量事故

B.项目管理人员强令他人违章作业造成质量事故

C.施工人员在浇筑混凝土时随意加水造成质量事故

D.项目技术负责人降低施工质量标准造成质量事故

E.片面追求施工进度而忽视质量控制造成质量事故

【答案】ABDE

【解析】指导责任事故：指由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成的质量事故。P175

【考点】

77.【题干】编制施工成本计划应遵循的原则有( )。

【选项】

A.集中管理，以生产部门为编制主体

B.从实际情况出发，挖掘内部潜力

C.注重降低成本，以成本降低额为最优先目标

D.以先进的技术经济指标为编制依据留有一定的余地，保持计划的弹性

E.留有一定的余地，保持计划的弹性

【答案】BDE

【解析】为了编制出能够发挥积极作用的成本计划，在编制成本计划时应遵循以下一些原则：

(1)从实际情况出发

(2)与其他计划相结合

(3)采用先进技术经济指标

(4)统一领导、分级管理

(5)适度弹性 P98

【考点】

78.【题干】建设项目管理常用的组织结构模式有( )。

【选项】

A.网络组织结构

B.职能组织结构

C.多层组织结构

D.矩阵组织结构

E.线性组织结构

【答案】BDE

【解析】常用的组织结构模式包括职能组织结构、线性组织结构和矩阵组织结构等。P13

【考点】

79.【题干】下列与施工进度有关的计划类型中，属于项目管理范畴的有( )。

【选项】

A.项目年度施工计划

B.单体工程施工进度计划

C.子项目施工进度计划

D.施工总进度计划

E.企业旬施工生产计划

【答案】ABCD

【解析】施工企业的施工生产计划，属企业计划的范畴。它以整个施工企业为系统，根据施工任务量、企业经营的需求和资源利用的可能性等，合理安排计划周期内的施工生产活动，如年度生产计划、季度生产计划、月度生产计划和旬生产计划等。

建设工程项目施工进度计划，属工程项目管理的范畴。它以每个建设工程项目的施工为系统，依据企业的施工生产计划的总体安排和履行施工合同的要求，以及施工的条件[包括设计资料提供的条件、施工现场的条件、施工的组织条件、施工的技术条件和资源(主要指人力、物力和财力)条件等]和资源利用的可能性，合理安排一个项目施工的进度，如: (1)整个项目施工总进度方案、施工总进度规划、施工总进度计划(这些进度计划的名称尚不统一，应视项目的特点、条件和需要而定，大型建设工程项目进度计划的层次就多一些，而小型项计划)。

(2)子项目施工进度计划和单体工程施工进度计划。

(3)项目施工的年度施工计划、项目施工的季度施工计划、项目施工的月度施工计划和旬施工作业计划等。P131

【考点】

80.【题干】根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应编制专项施工方案并组织专家论证审查的分部分项工程有( )。

【选项】

A.拆除工程

B.深基坑工程

C.地下暗挖工程

D.起重吊装工程

E.高大模板工程

【答案】BCE

【解析】对所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。”P199

【考点】

81.【题干】根据《建设工程施工合同(示范文本)》，如承包人不能向发包人提交合同确认的项目经理的劳动合同、社会保险等有效证明，则符合合同约定的做法有( )。

【选项】

A.发包人要求更换项目经理

B.发包人安排另一家施工单位进场施工

C.承包人安排临近工地项目经理兼任本项目经理

D.承包人另安排一名生产经理代为履行项目经理职责

E.承包人承担由此增加的费用和延误的工期

【答案】AE

【解析】项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和(或)延误的工期由承包人承担。P31

【考点】

82.【题干】根据《建筑施工组织设计规范》，单位工程施工组织设计的内容包括( )。

【选项】

A.施工方案的选择

B.单位工程施工进度计划

C.各项资源需求量计划

D.项目施工总体部署

E.单位工程施工平面图设计

【答案】ABCE

【解析】单位工程施工组织设计的主要内容如下：

(1)工程概况及施工特点分析;

(2)施工方案的选择;

(3)单位工程施工准备工作计划;

(4)单位工程施工进度计划;

(5)各项资源需求量计划;

(6)单位工程施工总平面图设计;

(7)技术组织措施、质量保证措施和安全施工措施;

(8)主要技术经济指标(工期、资源消耗的均衡性、机械设备的利用程度等)。P25

【考点】

83.【题干】关于施工文件归档质量要求的说法，正确的有( )。

【选项】

A.竣工图纸必须采用国家标准图幅

B.归档的文件应为原件

C.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面

D.所有竣工图均应加盖竣工图章

E.竣工图应是新蓝图

【答案】BCDE

【解析】归档文件的质量要求

(1)归档的文件应为原件^

(6)工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面(297mmx210mm)。图纸宜采用国家标准图幅。

(7)工程文件的纸张应采用能够长期保存的韧力大、耐久性强的纸张。图纸一般采用蓝晒图，竣工图应是新蓝图。计算机出图必须清晰，不得使用计算机出图的复印件。

(8)所有竣工图均应加盖竣工图章。P292

【考点】

84.【题干】关于建设工程项目进度计划系统中各进度计划间相互关系的说法，正确的有( )。

【选项】

A.项目总进度规划中的最终完成时间和各子系统进度规划的完成时间应相同

B.应注意整个项目实施进度计划和设备采购计划的联系

C.业主方和项目总承包方进度控制的目标不相同

D.总进度计划和单项工程进度计划之间有关联

E.业主方和项目总承包方进度控制的时间范围相同

【答案】BD

【解析】由不同深度的计划构成的进度计划系统包括：

(1)总进度规划(计划);

(2)项目子系统进度规划(计划);

(3)项目子系统中的单项工程进度计划等。

业主方编制的整个项目实施的进度计划、设计方编制的进度计划、施工和设备安装方编制的进度计划与采购和供货方编制的进度计划之间的联系和协调等。P130

【考点】

85.【题干】下列影响施工质量的环境因素中，属于管理环境因素的有( )。

【选项】

A.施工现场的照明情况

B.施工单位的质量管理制度

C.施工现场的道路条件

D.各参建单位之间的协调程度

E.施工单位的质量管理体系

【答案】BDE

【解析】施工质量管理环境因素：主要指施工单位质量管理体系、质量管理制度和各参建施工单位之间的协调等因素。根据承发包的合同结构，理顺管理关系，建立统一的现场施工组织系统和质量管理的综合运行机制，确保工程项目质量保证体系处于良好的状态，创造良好的质量管理环境和氛围，是施工顺利进行、提高施工质量的保证。P155

【考点】

86.【题干】下列措施项目费中，属于安全文明施工费的有( )。

【选项】

A.脚手架工程费

B.工程定位复测费

C.冬雨期施工增加费

D.环境保护费

E.临时设施费

【答案】DE

【解析】安全文明施工费(1)环境保护费：是指施工现场为达到环保部门要求所需要的各项费用。

(2)文明施工费 是指施工现场文明施工所需要的各项费用。

(3)安全施工费是指施工现场安全施工所需要的各项费用。

(4)临时设施费：是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用。包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。P52

【考点】

87.【题干】下列施工质量工作保证措施中，属于施工准备阶段的有( )。

【选项】

A.实行自检、互检和专检，强化过程控制

B.建立工程测量控制网和测量控制制度

C.进行施工平面设计，建立施工现场管理制度

D.进行技术交底和技术培训工作，制定技术管理制度

E.严格按规范进行施工，认真执行质量检查制度

【答案】BCD

88.【题干】下列资料中，属于单价合同计量依据的有( )。

【选项】

A.设计概算

B.质量合格证书

C.设计图纸

D.《计量规范》和技术规范

E.类似项目的计量资料

【答案】BCD

【解析】计量依据一般有质量合格证书、《计量规范》、技术规范中的“计量支付”条款和设计图纸。也就是说，计量时必须以这些资料为依据。P74

【考点】

89.【题干】根据《标准施工招标文件》，监理人发出的变更指示应包括的内容有( )。

【选项】

A.变更目的

B.变更范围

C.变更程序

D.变更内容

E.变更的工程量

【答案】ABDE

【解析】变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。P260

一级建造师考试风险管理的基本概念自测题及答案

一、单选题

1．风险指的是损失的(    )。

a．不确定性    b．可预测性

c．确定性      d．不可预测性

2．对于工程项目管理而言，风险是指可能出现的(    )的不确定因素。

a．影响项目目标实现      b．影响项目风险控制

c．．影响项目团队建设    d．影响项目组织协调

3．不确定的损失程度和损失发生的概率常用(    )表示。

a．风险事件    b．风险函数

c．风险量      d．损失量

4．承包商管理人员和一般技工的能力方面的风险属于(    )类型。

a．经济与管理风险    b．组织风险

c．工程环境风险      d．技术风险

5．风险管理工作流程的第一步是(    )。

a．风险转移    b．风险控制

c．风险分析    d．风险辨识

6．风险分析的工作之一是(    )。

a．进行风险衡量，确定风险量

b．制定风险管理方案，采取降低风险量的措施

c．．分析存在哪些风险因素和风险事件

d．进行投保或担保

7．属于风险转移的对策是(    )。

a．风险衡量    b．预留风险金

c．保险        d．减少风险损失值

8．风险管理的工作流程是(    )。

a．风险分析、风险辨识、风险控制、风险转移

b．风险控制、风险转移、风险分析、风险辨识

c．风险分析、风险辨识、风险转移、风险控制

d．风险辨识、风险分析、风险控制、风险转移

9．损失控制和安全管理人员的资历和能力方面带来的风险属于(    )。

a．经济和管理风险    b．技术风险

c．组织风险          d．工程环境风险

10．人身安全控制计划方面的风险属于(    )风险。

a．组织       b．经济与管理

c．工程环境   d．技术

11．若某事件经过风险评估位于事件风险量的区域图中的风险区a，则首先应(    )。

a．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区c

b．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区b

c．采取措施，降低其发生概率，使它移位至风险区b

d．采取措施，降低其损失量，使它移位至风险区d

12．在事件风险量区域图上，风险量最大的区域是(    )。

a．风险区a    b．风险区b

c．风险区c    d．风险区d

二、多选题

1．工程项目的组织风险包括(    )等。

a．承包商管理人员的能力

b．施工机械操作人员的能力和经验

c．工程监理工程师的能力

d．施工企业各个职能机构负责人的能力和经验

e．损失控制人员的资历和能力

2．工程项目经济与管理风险主要包括(    )等。

a．人身安全控制计划    b．工程物资供应计划

c．工程合同风险        d．工程施工方案

e．工程机械采购计划

3．技术风险主要来自于(    )。

a．工程机械    b．工程施工方案

c．工程物资    d．岩土地质条件和水文地质条件

e．事故防范措施计划

4．风险管理时采取的方法应当符合(    )的要求。

a．公众利益    b．人身安全

c．环境保护    d，相关法规

e．经济管理

1.13答案与解析

一、单项选择题

1．a；    2．a；    3．c；    4．b；    5．d；    6．a；    ·7．c；    8．d；    9．c；    10．b；    11．c；    12．a

[解析]

4．答案b：

人方面的风险应当是属于组织风险。

7．答案c：

因为a根本不是控制对策。b、d根本没有将风险进行转移。只有c将风险转移给了保险公司。

二、多项选择题

1．a、b、c、e；    2．a、c；    3．a、b、c；    4．a、b、c、d

[解析]

3．答案a、b、c：

只有a、b、c属于技术内容，其他与技术无关。

篇2：二建机电工程真题及答案解析

二建机电工程真题及答案解析

11、下列建设工程，不需要申请消防设计审核的是

A、政府办公楼

B、城市轨道交通

C、2000㎡中学图书馆

D、6层住宅楼

答案：D

解析：本题考查的是消防工程验收的相关规定。选项A、B是属于特殊建筑工程的范围;选项C属于人员密集场所。参见教材P146—147

12、下列子分部工程中，不属于液压电梯安装工程的是（）

A、补偿装置安装

B、悬挂装置安装

C、导轨安装

D、对重（平衡重）安装

答案：A

解析：本题考查的是电梯的组成。液压电梯安装子分部工程是由设备进场验收，土建交接检验，液压系统，导轨，门系统，轿厢，对重（平衡重），安全部件，悬挂装置，随行电缆，电气装置，整机安装验收等分项工程组成。参见教材P150

13、投标人的下列情况，不应作为废标处理的是（）

A、资产负债率大于招标要求

B、投标报价低于其个别成本

C、投标安全文明施工费低于招标要求

D、投标工期短于招标要求

答案：D

解析：本题考查的是机电工程招标的主要要求。下列情况应当作为废标处理：（1）弄虚作假，串通投标及xing贿等违法行为;（2）报价低于其个别成本价;（3）投标人不具备资格条件或者投标文件不符合形势要求，如签字、盖章、标书密封等;（4）未能在实质上响应招标文件的投标书;（5）投标联合体未能提交共同投标协议等。参见教材P160

14、施工合同中有关合同价款的分析内容，除合同价格和计价方法外，还应包括（）

A、工期要求

B、合同变更

C、索赔程序

D、价格补偿条件

答案：D

解析：本题考查的是施工分包合同的实施。合同价款分析应考虑的重点内容是合同价格，计价方法和价格补偿条件。参见教材P165

15、降低机电工程项目成本的合同措施不包括（）

A、建立成本管理责任体系

B、选择适当的合同结构模式

C、必要的合同风险防控对策

D、全过程的合同控制

答案：A

解析：降低项目成本的合同措施包括选用适当的合同结构模式、合同风险防控和过程的合同控制。参见教材P268—369

16、工程竣工结算的编制依据不包括（）

A、施工合同

B、政策性调价文件

C、设计变更技术核定单

D、招标控制价清单

答案：D

解析：本题考查的是工程竣工结算。工程竣工结算的依据：（1）该工程签订的具有法律效力的施工合同和补充文件。（2）已颁发的工程造价的政策性文件和相关规定。（3）按国家预算定额及相关取费标准结算的工程，则应根据施工图预算、设计变更技术核定单和现场用工签证。（4）实行招投标的工程以中标价为结算主要依据。参见教材P274

17、下列计量器具中，不属于A类器具的是（）

A、直角尺检具

B、千分表

C、立式光学计

D、X射线探伤机

答案：B

解析：本题考查的是施工现场计量器具的管理程序。施工企业最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具。例如：一级平晶、零级刀口尺、水平仪检具、直角尺检具、百分尺检具、百分表检具、千分表检具、自准直仪、立式光学计、标准活塞式压力计等。

列入国家强制检定目录的工作计量器具。例如，兆欧表、接地电阻测量仪、X射线探伤机等。参见教材P291

18、下列容器中，属于Ⅱ类压力容器的是（）

A、容积等于50m3的球形容器

B、容积等于5m3的`低温液体储存容器

C、低压管壳式余热锅炉

D、中亚搪玻璃容器

答案：C

解析：本题考查的事锅炉、压力容器、压力管道的分类。属于Ⅱ类压力容器的有：中压容器;低压容器：极度和高度毒性介质的低压容器;易燃或中度毒性的低压反应容器和低压储存容器;低压管壳式余热锅炉;低压搪玻璃容器。参见教材P306

19、经过返修加固处理的分项工程，外形尺寸增大仍能满足安全使用要求的可以（）

A、降级验收

B、协商验收

C、鉴定验收

D、核算验收

答案：B

解析：本题考查的是工业安装工程质量验收评定为“不合格”时的处理办法。经返修或者加固处理的分项分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术方案和协商文件进行验收。参见教材P317

20、关于工程质量竣工验收中检查的说法，错误的是（）

A、设计使用功能的分部工程应进行检验资料的复查

B、分部工程验收时补充的见证抽样检验报告要复核

C、安全检查是对设备安装工程最终质量的综合检验

D、参加验收的各方人员共同决定观感质量是否通过验收

答案：C

解析：本题考查的是单位（子单位）工程质量验收合格的规定。选项C，使用功能的检查是对建筑工程和设备安装工程最终质量的综合检验。也是用户最为关心的内容。参见教材P323

篇3：二建《建设工程法规》真题及答案

二建《建设工程法规》真题及答案

二级建造师法律法规真题及答案解析

选择题

1.施工企业项目经理部经营活动的法律后果由( )。

A.项目经理承担 B.企业法人承担

C.企业法定代表人承担 D.项目经理部与企业法人共同承担

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是企业法人与项目经理部的法律关系。项目经理未按时完成施工任务，责任应由施工企业承担，而不是项目经理本人承担，也不是由项目经理部承担;项目经理签字的材料款，如果不按时支付，供应商应当以施工企业作为被告，而不能直接告项目经理个人，也不能告项目经理部。参见教材P9。

2.关于委托代理终止情形的说法，正确的是( )。

A.被代理人恢复了民事行为的能力

B.被代理人取得了民事行为的能力

C.指定单位取消指定

D.代理期间届满或者代理事务完成

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是建设工程代理行为的终止。

建设工程代理行为的终止： (1)代理期间届满或者代理事务完成;(2)被代理人取消委托或者代理人辞去委托;(3)代理人死亡;(4)代理人丧失民事行为能力;(5)作为代理人或者代理人的法人终止。参加教材P11。

3.甲房地公司在A地块开发住宅小区，为满足该小区住户观景的需求，便与相邻的乙工厂协商约定，甲公司支付乙工厂800万元，乙工厂在内不在本厂区建设15米以上的建筑物，以免遮挡住户观景，合同签订生效后甲公司即支付了全部款项，后来，甲公司将A地块的建设用地使用权转让给丙置业公司，关于A地块权利的说法，正确的是( )。

A.甲公司对乙工厂的土地拥有地役权

B.甲公司对乙工厂的土地拥有担保物权

C.甲公司给定的权利自合同公正后获得

D.甲公司转让A地块后，丙公司不享有该项权利

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是与土地相关的物权。地役权：为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利。选项B，担保物权：权利人在债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现担保物权的情形，依法享有就担保财产优先受偿的权利。选项C，地役权合同生效时地役权设立(可登记，也可不登记)。选项D，需役地及需役地的用益物权转让时，受让人同时享有地役权。参见教材P17～18.

4.关于不动产物权设立的说法，正确的是

A.不动产物权的设立应依法登记

B.不动产物权的设立属自愿登记

C.不动产物权的设立自合同成立之日时生效

D.不动产登记由合同签订地的登记机构办理

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭和保护。选项B，未经登记，不发生效力;选项C，不动产权的设立，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记薄时发生效力;选项D，不动产登记，由不动产所在地的登记机构办理。参见教材P18。

5.下列事项中，属于专利权保护对象的是( )。

A.施工企业的名称标志 B.施工企业编制的投票文件

C.施工企业编制的施工方案 D.施工企业发明的新技术

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是建设工程知识产权的常见种类。

专利权：

客体 (保护对象) 概念 保护期 授予条件 发明 对产品、方法或者改进提出的新技术方案; 20年 新颖性 创造性 实用性 实用新型 对产品的形状、构造或者结合提出的新技术方案; 外观设计 对产品的形状、图案或色彩、形状、图案的结合做出的新设计; 10年 新颖性、富有美感、适于工业应用

6.关于担保的说法，正确的是( )。

A.担保是用益物权的一种 B.担保的目的是保障特定债权实现

C.担保合同是主合同 D.反但保不适用《担保法》的规定

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是担保与担保合同的规定。选项A，用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。选项C，担保合同是主合同的从合同。参见教材P29～30.

7、某开发商一起A地块的建设用地使用权作为向银行贷款的担保，确保按期还贷，此担保方式属于()

A.保证 B.质押 C.抵押 D.留置

【标准答案】C

【答案解析】选项A：错误。保证，是指保证证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为。 选项B：错误，质押是指债务人或者第三人将其动产或权利交移债权人占有，将该动产或权利作为债权的担保。 选项C：正确。抵押是指债务人或者第三人不转移财产的占有，将该财产作为债权的担保。债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：(1)建筑物和其他土地附着物;(2)建设用地使用权;(3)以招标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权;(4)生产设备、原材料、半成品、产品;(5)正在建造的建筑物、船舶、航空器;(6)交通运输工具;(7)法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 选项D:错误。留置是指债权人按照合同约定占有债务人

的动产，债务人不按照合同约定的期限履行债务的，债权人有权依照法律规定留置该财产，以该财产折价或者拍卖。变卖该财产的价款先受偿。

8 .关于建筑市场诚信行为的公布内容和范围，下列说法申，正确的是().

A.招标投标违法行为记录公告涉及商业秘密的一律不得公开

B.招标投标违法行为记录公告涉及个人隐私的一律不得公开

C.招标投标违法行为记录公告涉及公共利益的一律不得公开

D.招标技标违法行为记录公告涉及国家秘密的一律不得公开

【标准答案】 D

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信行为的公布.国家秘密不得公开.参见教材P104.

9 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的相关人员未经安全考核不合格即从事相关工作的，应责令限期改正，逾期未改正的，下列人员中，属于“相关人员”范围的是()

A安全员 B资料员 C材料员 D标准员

【标准答案】A

10 关于工程项目配套建设的环境保护设施竣工验收，下列说法中，正确的是()

A分期建设分期投入生产的建设项目，其相应的环境保护设施

B需进行试生产的建设项目，环境保护设施应当自建设项目正**日起1个月内申请验收

C建设行政主管部门收到验收申请之日起15日内，完成环境**

D环境保护设施验收不合格，主体工程正式投入生产的，由建设行政主管部门责令停止生产

【标准答案】A

【答案解析】本题查考的是建设工程竣工环保验收。选项B，需要进行试生产的，建设单位应当自投入试生产之日起3个月内申请验收。选项C，环境

保护部门自收到申请之日起30日内完成验收。选项D，应由环境保护行政主管部门责令停止生产或者使用。.[联硕教育温馨提示]参见教材P280-281。

11、根据《大气污染防治法》，施工企业在城市市区进行建设施工，未采取有效扬尘防措施，只是大气环境受到污染。关于其应“处罚”的说法，正确的是()。 A.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门决定处罚

B.有县级以上地方人民政府环境保护行政主顾部门决定处罚

C.由县级以上地方人民政府环境行政主管部门决定限期改正，处以**

D.由县级以上地方人民政府建设行政主管部门和环境保护行政主管部门共同**定停工整顿，处以罚款。

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工现场大气污染防止违法行为应承担的法律责任，对因建设施工造成扬尘污染的处罚，有县级以上地方人民政府环境建设行政主管部门决定。

12.依法应当招标的项目，在下列情形中，可以不进行施工招标的情形是( )。

A.技术复杂，有特殊要求的二建试题答案

B.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的

C.采购人自行建设、生产或者提供更为节省成本的

D.需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则所需费用将大幅增加

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是可以不进行招标的建设工程项目。可以不进行招标的建设工程项目： (1)涉及国家安全、国家秘密或者抢险救灾而不适宜招标的; (2)属于利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的; (3)施工主要技术采用特定的专利或者专有技术的; (4)施工企业自建自用，且本企业资质符合工程要求; (5)在建工程追加附属小型工程或者主体加层，原中标人有能力承包的; (6)法律、行政法规规定的其它情形。参见教材P74.

13.租赁合同的出租人出卖租赁房屋前通知了承租人，此时承租人享有的权利是()。 A.优先购买权 B.留置权 C.抗辩权 D.优先受偿权

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是租赁合同的法律规定，出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条件优先购买的权利，参见教材P157.

14、“绿色施工”是指工程建设中，在保证质量、安全等基本***和技术进步，最大限度的节约资源与减少环境***现“四节”是指()。

A.节点、节能、节水、节材 B.节能、节地、节水、节材

C.节能、节水、节油、节材 D.节能、节电

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工合理使用与节约能源的规定，四节一环保：节能、节地、节水、节材和环境保护。参见教材P180.

15、根据《注册建造师继续教育管理暂行办法》，注册建造师继续教育不合格的，应给与法人处理的是()。

A.撤销注册 B.处1万元以上

C.三年内不得再次申请注册 D.不予注册

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是二级建造师的注册，继续教育不合格的不予注册。参见教材P66.

16.根据《注册建造师执业管理办法(试行)》，注册建造师可担任两个项目的.项目负责人的情形是()。

A.两个项目的发包人是同一单位

B.因发包人原因导致停工超过3个月

C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算

D.建造师同时具有两个专业的执业资格

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是建造师的受聘单位和执业岗位范围。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：

(1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非承包方原因致使工程项目停工超过120天(含)，经建设单位同意的。123建造师网提示 参见教材P68.

17 关于承揽合同解除的说法，正确的是()

A 承揽人未经定作人同意将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同

B 除非合同当事人双方书面的约定，定作人和承揽人均不得随时解除承揽合同

C 承揽人发现定作人提供的材料不符合约定的，有权以书面通知的方式，单方解除承揽合同

D 承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿损失

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是承揽合同的法律规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责，未经定作人同意的，定作人可以解除合同。定作人承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当赔偿。参见教材P148.

18、根据《节约能源法》,违反建筑节能标准的，有建设主管部门责令改正，处10万元以上50万以下发块的参建单位是()。

A.建设、施工、监理 B.设计、施工、监理

C、建设、设计、施工 D、建设、设计、监理

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是节约能源法违法行为应承受的法律责任，《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理的那位违反建筑节能标准的，有建设主管部门负责改正，处10万元以上50万元以下的罚款。参见教材P185.

19.某工程施工合同被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉讼法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是()。

A.法院调解应由审判员一人主持

B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力

C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助

D.调解书与判决书的效力不同

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是法院调解，法院调解的调解书和效力和判决书是一样的;人民法院进行调解，可以有审判员一人主持;人民法院进行调解，可以邀请，联硕教育提醒：参考教材P329

20、下列试块、试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是()。

A.屋面、厕浴间使用的防水材料

B.非承重机构的钢筋及连接接头试件

C.用于防水层上保护层的商品混凝土

D.抹灰砂浆中使用的掺加剂

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测的规定，下列试块。试件和材料必须实施见证取样和送检;(1)用于承重结构的混凝试块;(2)用于承重墙体的砌筑砂浆试块;(3)用于承重结构的钢筋及连接接头试件;(4)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;(5)用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥;(6)用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂;(7)地下、屋面、厕浴间使用的防水材料;(8)国家规定必须实行见证取样和送检的其中试块、试件和材料。参见教材P263

21、某市质量监督站一科长李某因涉嫌制假被公安机机关拘留。处以5000元罚款，没收其全部违法所得财产。市质量监督站知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和质量监督站的做法，就以下事项提出行政复议，其中超出行政复议范围的事项是()。

A.被拘留 B.被罚款5000元

C、被质量监督站开除 D.被没收违法所得额额

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是行政复议的范围、受理和复议决定。拘留属于行政诉讼的受理范围。参见教材P335.

22.关于履约保证金的说法，正确的是()。

A..中标人必须缴纳履约保证金

B.履约保证金不得超过中标合同金额的20%

C.履约保证金是投标保证金的另一种表述

D.中标人违反招标文件的要求拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标项目

【标准答案】D

【答案解析】履约保证金不得超过中标合同金额的10%，招标人要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。参见教材P87.

23.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工起重机和整体提升脚手架，模板等自升式架设设施安装完毕后，应当由()，并出具合格证明。

A.安装单位质检合格 B.建设单位检查验收

C.建设行政主管部门检查验收 D.监理单位检查验收

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工现场安全防护和安全费用的规定。参见教材P215.

24 根据《建筑业企业资质管理规定》，施工企业隐瞒相关情况或提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理并给予警告，申请人在()内不得再次申请。

A. 4年 B. 3年 C.2年 D.1年

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工许可法律制度违法行为应承担的法律责任。《建筑业企业资质管理规定》中规定，申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请建筑业企业资质的，不予受理或者不予行政许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请建筑业企业资质。联硕教育提醒参见教材P62.

27 关于投标的说法，正确的是()

A投标文件未按照招标文件要求严密的，招标人应当拒收

B投标文件未经投标单位盖章和单位负责人答案的，招标人应当拒收 C投标人逾期送达投标文件的，应当向招标人作出合理说明

D联合体投标时，可以在评标委员会提出书面投标报告前更换成员

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是投标文件。《招标投标法》进一步规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。参见P82.

28、根据《劳动合同法》，用人单位违反相关规定不与劳动者订立无固定期限劳动合同的，自应当订立无固定期限劳动合同之日起劳动者按时支付()的工资。

A.4倍 B.3倍 C.2倍 D.1倍

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是劳动合同及;劳动关系中违法行为应承担的法律责任。《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定不予劳动者订立无固定期

限劳动合同的，自应当订立无固定期劳动合同之日起向劳动者每月支付2倍的工资。参见教材P144.

29.关于招标方式的说法，正确的是()。

A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式要求五个以上待定的法人或者其他组织投标

C.省级人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经省级人民政府批准可以进行邀请招标的

D.国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目一律公开招标

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行要去招标。参见教材P75.

30、根据《文物保护法》，下列对违法行为处理方法中，正确的是()。

A.擅自迁移、拆除不可移动文物的，处于罚款

B.擅自在文物保护范围内建设工程的，吊销资质证书

C.刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位处以罚款

D.刻划、涂污文物尚不严重的，有公安机关或文物所在单位给予警告，可以并处罚款

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是对施工中文物保护违法行为应承担的在主要法律责任。刻划、涂污或者损坏文物尚不严重的，或者损毁依法设立的文物保护单位标志的又公安机关或者文物所在地单位给予警告，可以并处罚款。参见教材P193.

31关于施工企业违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处罚款，有违法所得的，予以没收

B 超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为并降低资质等级 C将承包的工程转包时，责令改正并没收违法所得

D允许他人以本企业名义承揽工程时，没收违法所得并处罚款和吊销资质证书

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工企业资质违法行为应承担的主要法律责任，《建筑法》规定，未取得资质证书承揽工程的，予以取缔，并处于罚款，有违法所得的，予以没收。联硕教育温馨提示 参见教材P62.

32 某开发商在一大型商场项目的开发建设中，违反国家规定，擅自降低工程质量标准，因而造成重大安全事故。该事故责任主体应该承担的刑事责任是()

A重大责任事故罪 B重大劳动安全事故罪

C串通投标罪 D工程重大安全事故罪

【标准答案】D

33 根据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡等损失，应当依法承担赔偿责任，拒不承担的，由()依法强制执行。

A人民法院 B人民政府

C建设行政主管部门 D安全生产监督管理部门

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工安全事故应急救援与调查处理违法行为应承担的法律责任，《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任，拒不承担或者其负责人逃匿的，由人民法院依法强制执行，参见教材P241.

34.关于合同示范文本的说法，正确的是( )。

A.示范文本能够使合同的签订规范和条款完备二建试题答案

B.示范文本为强制使用的合同文本

C.采用示范文本是合同成立的前提

D.采用示范文本是合同生效的前提

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是建设工程合同示范文本的性质与作用。如果缺乏合同示范文本，一些当事人签订的合同不规范，条款不完备，漏洞较多，将给合同履行带来很大困难，不仅影响合同履约率，还导致合同纠纷增多，解决纠纷的难度增大。参见教材P124.

35甲装饰公司拖欠某劳务公司10万元工程款，劳务公司多次索要无果，当决定诉时发现，甲装饰公司已经分立为乙装饰公司和丙运输公司，而乙、丙两个公司对10万元工程欠款的偿还未做明确约定，劳务公司便以乙装饰公司为被告诉至法院，法院受理后通知丙公司应诉。此时，丙公司作为当事人属于()

A共同诉讼人 B原告

C有独立请求权的第三人 D无独立请求权的第三人

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的当事人和代理人。共同诉讼人，是指当事人一方或双方二人以上(含二人)，其诉讼标的是共同的，或者诉讼标的是同一种类、人民法院认为可以合并审理并经当事人同意，共同在人民法院进行诉讼的人，参见教材P300.

36 根据《劳动合同法》，劳务派遣单位应当与被派遣劳动者订立()以上的固定期限劳动合同。

A.5年 B.3年 C.2年 D.1年

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是“包工头”用工模式和劳务派遣。劳务派遣单位应与被派遣劳动者订立2年以上的无固定期限劳动合同，按月支付劳动报酬。参见教材P134.

37、某工程竣工验收时发现隐蔽工程检测质量不合格，经查，是有于设计缺陷造成的。下列说法中，正确的是()。

A.设计人应负责返修，费用由设计方先行承担

B.承担人应负责返修，费用由承包人先行承担

C.承担人应负责返修，费用由发包人先行承担

D.由设计缺陷造成质量不合格，承包人不负责返修

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工质量检验和返修的规定。对于飞施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此造成的损失及返修费用有责任方负责。参见教材P265.

38、根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-)。建筑施工场界环境夜间噪声的夜间是批()期间。

A 21点至次日6点

B 22点至次日8点

C 21点至次日8点

D 22点至次日6点

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是施工现场噪声污染防治的规定，“夜间”是指22:00至次日6:00之间的事件段。参见教材P168.

39.下列合同各项内容中，不属于合同条款的是()。

A.价款或者报酬 B.保险条款

C.履行期限、地点和方式 D.当事人的名称

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式和内容，保险条款不属于合同的主要条款。参见教材P106.

40.某建设工程项目中，甲公司中标后将其转包给不具有相应资质的乙公司，乙公司施工工程不符合规定质量标准，给建设单位造成损失，下列说法中，正确的是()

A.建设单位与甲公司有直接合同关系，应由甲公司承担赔偿责任

B.甲、乙承担连带赔偿责任

C.实际施工并造成损失的是乙公司，应由乙公司承担赔偿责任

D.因建设单位管理不到位，应由建设单位承担部分损失

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是承包单位违法行为应承担的法律责任。因对转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任

41、下列情形中，投标人中标有效的是()

A投标人给予招标人金钱获取中标

B投标人在投标书中表明给予招标人折扣获取中标

C投标人在账外给予招标人回扣获取中标

D投标人在账外给予评标委员会财物获取中标

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是禁止投标人以行贿手段谋取中标，投标人以行贿手段谋取中标是一种严重的违法行为，其法律后果是中标无效。在帐外暗中给予对方单位或者个人回扣的，以行贿论处;对方单位或者个人在帐外收受回扣的，以受贿论处。禁止投标人以向招标人或者评标委员行贿的手段谋取中标。参见教材P84.

42、某施工合同纠纷案经仲裁裁决，将已经竣工工程的部分楼层折价给施工单位抵偿工程欠款，但建设单位拒绝履行裁决。因此，施工单位决定申请执行仲裁裁决。关于申请执行总裁裁决的说法中，正确的是()。

A.施工单位申请执行的期间为1年

B.申请执行本案的仲裁裁决，由施工单位所在地的中级人民法院管辖

C.申请执行本案的仲裁裁决，有本案工程合同签订滴地的中级人民法院管

D.施工单位有权向人民法院申请执行

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是仲裁裁决的执行。选项A申请仲裁裁决强制执行的期间为2年;选项B由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人员法院管辖。参与教材P323、326

43、某施工企业一材料供应商订立的合同中约定了违约金5万元，同时约定由施工企业支付供应商定金4万元。后来供应商未能交货，施工企业为最大限度维护自身利益，可以要求供应商支付()万元。

A.13 B.9

C.8 D.5

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是定金的规定。施工单位只能在双倍定金与违约金加返还定金中选其一，双倍定金是8万元，违约金加返还定金是9万元，故最大限度维护到自身利益可以要求供应商支付9万元。参见教材P33.

44、根据《建筑法》及相关法规，建设单位应当办理施工许可证是工程是

()。 A.国务院批准开工报告的工程 B.城镇市政基础设施工程

C.建筑面积200m2以上的工程 D.工程投资额在20万元以上的工程

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工许可证的适用范围，工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程;开工报告一施工许可证不要重复办理。参见教材P45.

45、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是()

A.未申领施工许可证

B.迟延提供设计文件

C.拖欠工程款

D.直接指定分包人分包专业工程

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是建设单位相关的质量责任和以为，建设单位制定分包的工程应征得总包的同意。

46.根据《建设工程质量管理条例》，在工程建设过程中，对违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对()依法追究刑事责任。

A.法定代表人 B.经营负责人

C.直接责任人 D.项目负责人

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是违法行为应承担的法律责任。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故，构成犯罪的，应对直接责任人员依法追究刑事责任。

47、根据《民事诉讼法》，下列证据中，属于书证的是()。

A.录音录像材料 B.建筑材料样品

C.工程质量鉴定报告 D.施工合同

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是民事诉讼证据。选项A属于电子数据;选项B属于物证，选项C属于鉴定意见。参见教材P303.

48、关于工程监理单位的相关质量责任和义务，下列说法正确的是()。

A.监理单位仅对施工质量承担责任

B.监理单位在接受监理委托后，因利害关系需回避的，可以转让监理业务

C.工程监理实行总监理工程师负责制

D.监理单位将不合格的建筑材料按照合格签字，造成损失的，承担全部责任

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是工程监理单位相关的质量责任和义务，总监理工程师依法和在授权范围内可以发布有关指令，全面负责收委托的监理工程。选项A选项B工程监理单位不得转让工程监理业务;选项D承担连带责任。

49.以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是()

A.行业协会的综合信用评价

B.行业协会协助政府部门的综合信用评价

C.政府对市场主体的守法诚信评价

D.社会中介信用机构的综合信用评价

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是建筑市场诚信评价的基本规定。以守法为基础，根据违法违规行为的行政处罚记录，对市场主体进行诚信评价的是政府对市场主体的守法诚信评价。参考教材P105。

50.下列安全生产责任中，属于施工单位安全生产管理机构专职安全生产管理人员责任的()。

A.落实制定安全生产规章制度和操作规程

B.确保安全生产费用的有效使用

C.检查危险性较大工程安全专项施工方案的落实情况

D.组织制定安全施工措施

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是施工单位的安全生产责任制度。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中具有以下职责：

检阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况;检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况;监督项目专职安全生产管理人员履责情况;监督作业人员安全防护用品的配备及使用情况;对发现的安全生产违章违规行为或者安全隐患，有权当场予以纠正或作出处理决定;对不符合安全生产条件的设施、设备、器材，有权当场作出查封的处理决定;对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告;企业明确的其他安全生产管理职责。联硕教育温馨提醒：参见教材P201

51.货运合同的托运人未按照约定包装货物，承运人可以()。

A.留置货物 B.要求赔偿 C.解除合同 D.拒绝运输

【标准答案】D

【答案解析】本题考查的是运输合同的法律规定。托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可以拒绝运输。参见教材P161.

52.下列行为中，属于工程安全不良行为的是()

A.在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料、建筑构配件和设备的

B.未对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构建物和地下管线等采取防护措施的

C.不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的

D.未对建筑材料、建筑构配件、设备、商品混凝土进行检测的

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。选项ACD属于工程质量不良行为。参考教材P102。

53.某施工企业的下列安排，违反《劳动法》中关于女职工特殊保护规定()。

A.安排正在哺乳未满1周岁婴儿的女工李某从事资料整理工作

B.安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作

C.安排怀孕期间女工赵某从事3级体力劳动强度的劳动

D.批准女工王某只能休产假120天

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是女职工和未成年工的特殊保护。不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第3级劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的活动。参考教材P139.

54.关于招标程序和要求的说法，正确的是()。

A.依法必须进行招标的项目，招标人必须委托有资质的招标代理机构办理招标事宜

B.招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准

C.招标文件可以不包括拟签订合同的主要条款

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的应当重新招标

【标准答案】B

【答案解析】本题考查的是招标基本程序。《招标投标》规定，招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。参考教材P75。

55、关于民事诉讼审判程序的说法，正确的是()。

A.一审程序包括普通程序和特殊程序

B.必须以书面形式起诉

C.原告必须与案件有直接利害关系

D.提交起诉状的同时提交全部证据

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是民事诉讼的审判和执行程序。选项A，正确的表述应为“”一审程序包括普通程序和简易程序;选项B，正确的表述应为“起诉方式，应当以书面起诉为原则，口头起诉为例外”;选项D，正确的表述应为“提交

起诉状时，有具体的诉讼请求和所根据的事实和理由即可，不需要提交全部证据”。联硕教育温馨提示：参见教材P310-311

56、某买卖合同约定甲向乙供货，并约定甲向承运人再交付货物即视为甲完成交付，在货物交付运输期间，已将该货物转卖给丁并通知丙向丁交费，但乙和丁对于货物毁损、灭失的风险没有约定。关于本案例中货物毁损、灭失风险承担的说法，正确的是()。

A.乙与丁的买卖合同成立时，货物毁损、灭失的风险由丁承担

B.甲向丙交付货物后，货物毁损，灭失的风险由丙承担

C.甲与乙的买卖合同成立，货物毁损、灭失的风险即由乙承担

D.丙向丁交付货物后，货物毁损、灭失的风险由乙承担

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是标的物毁损灭风险的承担，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失的风险自合成立时起有买卖人承担。参见教材P152

57.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，该工程竣工日期应为()

A.提交验收报告之日 B.建设工程完工之日

C.转移占有建设工程之日 D.竣工验收合格之日

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是竣工日期。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。参见教材P110.

58 根据《消防法》和《食品安全法》，关于施工现场违法行为应承担法律责任的说法，正确的是()

A埋压、圈占、遮挡消火栓或占用防水间距的，处以罚款

B进货时未检验许可证和相关证明文件的，给予警告并和以罚款

C未按规定要求贮存、销售食品或者清理库存食品的，罚款并责令停产停业

D故意破坏或者伪造火灾现场尚不构成犯罪的，拘留并处以罚款

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是施工现场消防安全违法行为应承担的法律责任，“对于埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的”责令改正，处以5000元以上5万元以下罚款。参见教材P231.

59 根据《工商保险条例》，职工因工作遭受事故或者患职业病，需要暂停工作接受工伤治疗的，停工留薪期一般不超过()个月

A.12 B.10 C.8 D.6

【标准答案】A

【答案解析】本题考查的是工伤医疗的停工留薪期，停工留薪期一般不超过12个月。参见教材P226.

60.下列仲裁协议中，有效的仲裁协议是( )。

A.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请仲裁委员会仲裁

B.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，可申请仲裁或提起诉讼

C.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，均提请北京仲裁委员会仲裁

D.本合同履行过程中，凡因本合同引起的任何争议，应先申请仲裁后提起诉讼

【标准答案】C

【答案解析】本题考查的是仲裁制度。仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式，当事人只能选用其中的一种。参见教材P321.

61.下列行为中，属于招标人违法行为的有( )

A.招标人与投标人就投标方案进行谈判的

B.招标人发出中标通知书后无正当理由改变中标结果的

C.招标人按规定的时间和程序对已发出的招标文件进行修改

D.招标人在合同建立时向中标人提出附加条件

E.招标人按规定的时间和程序对已发出的资格预审文件进行修改

【标准答案】ABD

【答案解析】本题考查的是招标人违法行为应承担的法律责任。选项ABD都属于招标人的违法行为。参见教材P88～89.

62.根据《合同法》应当采用书面形式的合同有()

A.建设工程勘察合同 B.委托合同

C.建筑工程施工合同 D.承揽合同

E.建设工程设计合同

【标准答案】ACE

【答案解析】本题考查的是建设工程施工合同的法定形式。《合同法》规定，建设工程合同应当采用书面形式。参考教材P106.

63.根据《合同法》，违约方承担赔偿损失的构成要件包括()

A.具有违约行为 B.具有惩罚目的

C.造成损失后果 D.违约方有过错，或虽无过错，但法律规定应当赔偿

E.违约行为与损失后果之间具有因果关系

【标准答案】ACDE

【答案解析】本题考查的是承担赔偿损失责任的构成要件。(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。参见教材P113.

64.根据《合同法》，合同权利义务终止的情形有( )。

A.债务人依法将标的物抵押 B.合同解除

C.债务相互抵消 D.债权人依法将标的物提存

E.债权人免除债务

【标准答案】BCE

【答案解析】本题考查的是合同的终止。《合同法》规定，有下列情形之一的，合同的权利义务终止：(1)债务已经按照约定履行;(2)合同解除;(3)债务互相抵消;(4)债务人依法将标的物提存;(5)债权人免除责任;(6)债权债务同归于一人;(7)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。参见教材P121.

65.根据《建筑工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有()

A.完成建设工程设计的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的主要建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

【标准答案】BC

【答案解析】本题考查的是竣工验收应当具备的法定条件。选项A不太全面：完成建设工程设计和合同约定的各项内容;选项D：有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;选项E：有施工单位签署的工程保修书。参见教材P278。

66.关于无效合同的说法，正确的有()。

A.无效合同不具有违法性 B.无效合同具有违法性

C.无效合同部分无效会影响其他部分的效力

D.无效合同自订立之时就不具有法律效力

E.无效合同可能会损害社会公共利益

【标准答案】BD

【答案解析】本题考查的是无效合同。无效合同的特征是：具有违法性;具有不可履行性、自订立之时就不具有法律效力。

67.依法必须进行施工招标的工程建设项目，可以采用邀请招标的情形有()。

A.项目受自然地域环境限制，只有少数潜在投标人可供选择

B.施工主要技术采用不可代替的专利或者专有技术

C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大

D.涉及国家安全，国家秘密或者抢险救灾，适宜招标但不宜公开招标

E.在建工程追加附属小型工程或者主体加层工作

【标准答案】AC

【答案解析】本题考查的是建设工程招标方式。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标，但是有下列情形的，可以邀请招标：(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占有项目合同金额的比例过大。联硕教育温馨提示参见教材P75.

68.关于投标人的说法，确定的有()。

A.投标人发生合并、分离、破产等重大变化的，其投标无效

B.投标人参见依法必须进行招标的项目投标，不受地区或者部门的限制

C.存在控股关系的不同单位不得参见同一招标项目的投标

D.单位负责人为同一人不同单位参见同一标段投标的，有关投标无效

【标准答案】BD

【答案解析】本题考查的是投标人。选项E的说法本身没有错误，即联合体投标;但是题干问的是“关于投标人”的说法，所以不太妥当。参见教材P81

69.根据《劳动合同法》，用人单位可以与劳动者解除劳动合同的情形有( )。

A.劳动者被依法追究刑事责任

B.劳动者严重违反用人单位的规章制度

C.在规定的医疗期内职工患病

D.女职工在哺乳期内

E.劳动者在试用期内被证明不符合录用条件

【标准答案】ABE

【答案解析】本题考查的是劳动合同的解除和终止。除选项ABE之外，其情形还有：(1)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;(2)劳动者同

时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的;(3)因《劳动合同》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的。参见教材P130.

70 无独立请求权的第三人，其诉讼权利包括()

A申请提起诉讼 B申请参加诉讼

C提起反诉 D由法院通知参加诉讼

E申请提起公益诉讼

【标准答案】BD

【答案解析】本题考查的是当事人。对当事人双方的诉讼标的，第三人认为有独立请求权的，有权提起起诉。

71 在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()

A联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标

B两个以上的个人可以组成联合体

C招标人可以强制投标人组成联合体

D在资格预审前，联合体可以增加成员

E联合体各方就中标项目承担连带责任

【标准答案】DE

【答案解析】本题考查的是联合体投标。两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。招标人不得强制投标人组成联合体共同投标。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。联合体应当在提交资格预审申请文件前组成，资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。联硕教育温馨提示 参见教材P81.

72.下列建设工程安全生产责任中，属于工程建立单位安全职责的有( )。

A.审查安全技术措施或专项施工方案

B.编制安全技术措施或专项施工方案

C.对施工现场的安全生产负总则

D.对施工安全事故隐患提出整改要求

E.出现安全事故，负责成立事故调查组

【标准答案】AD

【答案解析】本题考查的是工程监理单位的安全责任。工程监理单位的安全责任包括：对安全技术措施或专项施工方案进行审查;依法对施工安全施工隐患进行处理;承担建设工程安全生产的监理责任。参见教材P246-247.

73 根据《合同法》，免除施工单位违约责任的情形有()

A施工在安全事故隐患，被监理工程师责令暂停施工，致使工期延误

B因拖欠农民工工资，部分农民工停工抗议，致使工期延误

C地震导致已完工程被爆破拆除重建，造成建设单位费用增加

D由于战争，施工单位暂停施工，致使工期延误

E因迟延履行而遭遇洪水，导致工期延误

【标准答案】 CD

【答案解析】本题考查的是违约责任的免除。《合同法》规定，因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。本法所称不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。参见教材P123.

74根据《劳动合同法》，劳务派遣用工岗位具有()

A替代性 B辅助性

C临时性 D长期性

E关键性

【标准答案】ABC

【答案解析】本题考查的是劳务派遣。劳务派遣只能在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。参见教材P133.

75.某工程项目未经竣工验收，发包人擅自后楼板出现裂缝，经鉴定是由于承包人偷工减料造成的，关于此项目质量责任的说法，正确的有( )。

A.未经竣工验收使用此工程，由发包人承担去不责任

B.承包人在建设工程设计文件规定的合理使用年限内对主体结构承担民事责任

C.承包人应当负责返修，费用由发包人承担

D.造成发包人损失的，承包人不承担责任

E.承包人应当负责返修，费用由承包人承担

【标准答案】BE

【答案解析】本题考查的是竣工工程质量争议的处理。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持;但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。参见教材P285.

76下列各项权力中，属于施工作业人员安全生产权利的是()

A检举权 B控告权 C批评权

D接受安全教育培训的权利

E危险报告权

【标准答案】ABC

【答案解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。施工作业人员安全生产的权利包括：施工安全生产的知情权和建议权;施工安全防护用品的获得权;批评、检举、控告权及拒绝违章指挥权;紧急避险权;获得工伤保险和意外伤害保险赔偿的权利;请求民事赔偿权。参见教材P206-207.

77 根据《生产安全事故报告调查处理条例》，事故的等级划分为()

A一般事故 B较大事故

C严重事故 D重大事故

E特别重大事故

【标准答案】ABDE

【答案解析】本题考查的是生产安全事故的等级划分标准。根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故。参见教材P232.

78.招标人在发出中标通知书前，由评标委员会对中标候选人进行再次审查确认的情况有( )。

A.中标候选人财务状况发生较大变化，可能影响其履约能力

B.中标候选人未缴纳履约保证金

C.中标候选人放弃中标

D.中标候选人存在违法行为，可能影响其履约能力

E.中标候选人经营发生较大变化，可能影响其履约能力

【标准答案】ADE

【答案解析】本题考查的是中标的法定要求。中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。参见教材P87.

79 根据《劳动合同法》，下列合同中，属于无效劳动合同的有()

A违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同

B由用人单位提供的格式劳动合同

C用人单位免除自己法定责任、排除劳动者权利的劳动合同

D与用人单位代理人答案的劳动合同

E未明确规定合同期限的劳动合同

【标准答案】AC

【答案解析】本题考查的是订立劳动合同应当注意的事项。下列劳动合同无效或者部分无效：以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;违反法律、行政法规强制性规定的。对于部分无效的劳动合同，只要不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。参见教材P128.

80 下列关于分包的说法中，正确的有()

A招标人可以直接指定分包人

B经招标人同意，中标人将中标项目的非关键性工作分包给他人完成 C中标人和招标人可以在合同中约定将中标项目的部分非主体工作分包给他人完成

D中标人为节约成本可以自行决定将中标项目的部分非关键性工作分包给他人完成

E经招标人同意，接受分包的人可将项目再次分包给他人

【标准答案】 BC

【答案解析】联硕教育温馨提醒：本题考查的是建设工程分包规二建《建设工程法规》真题及答案定。《招标投标法》也规定，中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。参见教材P97。

篇4：考研英语二真题及答案

Section I Use of English

Directions:

Read the following text. Choose the best word (s) for each numbered blank and mark A, B, C or D on the ANSWER SHEET. (10 points)

People have speculated for centuries about a future without work .Today is no different, with academics, writers, and activists once again 1 that technology be replacing human workers. Some imagine that the coming work-free world will be defined by 2 . A few wealthy people will own all the capital, and the masses will struggle in an impoverished wasteland.

A different and not mutually exclusive 3 holds that the future will be a wasteland of a different sort, one 4 by purposelessness: Without jobs to give their lives 5 , people will simply become lazy and depressed. 6 , today’s unemployed don’t seem to be having a great time. One Gallup poll found that 20 percent of Americans who have been unemployed for at least a year report having depression, double the rate for 7 Americans. Also, some research suggests that the 8 for rising rates of mortality, mental-health problems, and addicting 9 poorly-educated middle-aged people is shortage of well-paid jobs. Perhaps this is why many 10 the agonizing dullness of a jobless future.

But it doesn’t 11 follow from findings like these that a world without work would be filled with unease. Such visions are based on the 12 of being unemployed in a society built on the concept of employment. In the 13 of work, a society designed with other ends in mind could 14 strikingly different circumstanced for the future of labor and leisure. Today, the 15 of work may be a bit overblown. “Many jobs are boring, degrading, unhealthy, and a waste of human potential,” says John Danaher, a lecturer at the National University of Ireland in Galway.

These days, because leisure time is relatively 16 for most workers, people use their free time to counterbalance the intellectual and emotional 17 of their jobs. “When I come home from a hard day’s work, I often feel 18 ,” Danaher says, adding, “In a world in which I don’t have to work, I might feel rather different”―perhaps different enough to throw himself 19 a hobby or a passion project with the intensity usually reserved for 20 matters.

1.[A] boasting [B] denying [C] warning [D] ensuring

【答案】[C] warning

2.[A] inequality [B] instability [C] unreliability [D] uncertainty

【答案】[A] inequality

3.[A] policy [B]guideline [C] resolution [D] prediction

【答案】[D] prediction

4.[A] characterized [B]divided [C] balanced [D]measured

【答案】[A] characterized

5.[A] wisdom [B] meaning [C] glory [D] freedom

【答案】[B] meaning

6.[A] Instead [B] Indeed [C] Thus [D] Nevertheless

【答案】[B] Indeed

7.[A] rich [B] urban [C]working [D] educated

【答案】[C] working

8.[A] explanation [B] requirement [C] compensation [D] substitute

【答案】[A] explanation

9.[A] under [B] beyond [C] alongside [D] among

【答案】[D] among

10.[A] leave behind [B] make up [C] worry about [D] set aside

【答案】[C] worry about

11.[A] statistically [B] occasionally [C] necessarily [D] economically

【答案】[C] necessarily

12.[A] chances [B] downsides [C] benefits [D] principles

【答案】[B] downsides

13.[A] absence [B] height [C] face [D] course

【答案】[A] absence

14.[A] disturb [B] restore [C] exclude [D] yield

【答案】[D] yield

15.[A] model [B] practice [C] virtue [D] hardship

【答案】[C] virtue

16.[A] tricky [B] lengthy [C] mysterious [D] scarce

【答案】[D] scarce

17.[A] demands [B] standards [C] qualities [D] threats

【答案】[A] demands

18.[A] ignored [B] tired [C] confused [D] starved

【答案】[B] tired

19.[A] off [B] against [C] behind [D] into

【答案】[D] into

20.[A] technological [B] professional [C] educational [D] interpersonal

【答案】[B] professional

Section II Reading Comprehension

Part A

Directions:

Read the following four texts. Answer the questions below each text by choosing A, B, C or D. Mark your answers on the ANSWER SHEET. (40 points)

Text 1

Every Saturday morning, at 9 am, more than 50,000 runners set off to run 5km around their local park. The Parkrun phenomenon began with a dozen friends and has inspired 400 events in the UK and more abroad. Events are free, staffed by thousands of volunteers. Runners range from four years old to grandparents; their times range from Andrew Baddeley’s world record 13 minutes 48 seconds up to an hour.

Parkrun is succeeding where London’s Olympic “legacy” is failing. Ten years ago on Monday, it was announced that the Games of the 30th Olympiad would be in London. Planning documents pledged that the great legacy of the Games would be to level a nation of sport lovers away from their couches. The population would be fitter, healthier and produce more winners. It has not happened. The number of adults doing weekly sport did rise, by nearly 2 million in the run―up to ―but the general population was growing faster. Worse, the numbers are now falling at an accelerating rate. The opposition claims primary school pupils doing at least two hours of sport a week have nearly halved. Obesity has risen among adults and children. Official retrospections continue as to why London 2012 failed to “inspire a generation.” The success of Parkrun offers answers.

Parkun is not a race but a time trial: Your only competitor is the clock. The ethos welcomes anybody. There is as much joy over a puffed-out first-timer being clapped over the line as there is about top talent shining. The Olympic bidders, by contrast, wanted to get more people doing sports and to produce more elite athletes. The dual aim was mixed up: The stress on success over taking part was intimidating for newcomers.

Indeed, there is something a little absurd in the state getting involved in the planning of such a fundamentally “grassroots”, concept as community sports associations. If there is a role for government, it should really be getting involved in providing common goods―making sure there is space for playing fields and the money to pave tennis and netball courts, and encouraging the provision of all these activities in schools. But successive governments have presided over selling green spaces, squeezing money from local authorities and declining attention on sport in education. Instead of wordy, worthy strategies, future governments need to do more to provide the conditions for sport to thrive. Or at least not make them worse.

21. According to Paragraph1, Parkrun has .

[A] gained great popularity

[B] created many jobs

[C] strengthened community ties

[D] become an official festival

【答案】[A] gained great popularity

22. The author believes that London’s Olympic“legacy” has failed to .

[A] boost population growth

[B] promote sport participation

[C] improve the city’s image

[D] increase sport hours in schools

【答案】[B] promote sport participation

23. Parkrun is different from Olympic games in that it .

[A] aims at discovering talents

[B] focuses on mass competition

[C] does not emphasize elitism

[D] does not attract first-timers

【答案】[C] does not emphasize elitism

24. With regard to mass sport, the author holds that governments should .

[A] organize “grassroots” sports events

[B] supervise local sports associations

[C] increase funds for sports clubs

[D] invest in public sports facilities

【答案】[D] invest in public sports facilities

25. The author’s attitude to what UK governments have done for sports is .

[A] tolerant

[B] critical

[C] uncertain

[D] sympathetic

【答案】[B] critical

Text 2

With so much focus on children’s use of screens, it’s easy for parents to forget about their own screen use. “Tech is designed to really suck on you in,” says Jenny Radesky in her study of digital play, “and digital products are there to promote maximal engagement. It makes it hard to disengage, and leads to a lot of bleed-over into the family routine. ”

Radesky has studied the use of mobile phones and tablets at mealtimes by giving mother-child pairs a food-testing exercise. She found that mothers who sued devices during the exercise started 20 percent fewer verbal and 39 percent fewer nonverbal interactions with their children. During a separate observation, she saw that phones became a source of tension in the family. Parents would be looking at their emails while the children would be making excited bids for their attention.

Infants are wired to look at parents’ faces to try to understand their world, and if those faces are blank and unresponsive―as they often are when absorbed in a device―it can be extremely disconcerting foe the children. Radesky cites the “still face experiment” devised by developmental psychologist Ed Tronick in the 1970s. In it, a mother is asked to interact with her child in a normal way before putting on a blank expression and not giving them any visual social feedback; The child becomes increasingly distressed as she tries to capture her mother’s attention. “Parents don’t have to be exquisitely parents at all times, but there needs to be a balance and parents need to be responsive and sensitive to a child’s verbal or nonverbal expressions of an emotional need,” says Radesky.

On the other hand, Tronick himself is concerned that the worries about kids’ use of screens are born out of an “oppressive ideology that demands that parents should always be interacting” with their children: “It’s based on a somewhat fantasized, very white, very upper-middle-class ideology that says if you’re failing to expose your child to 30,000 words you are neglecting them.” Tronick believes that just because a child isn’t learning from the screen doesn’t mean there’s no value to it―particularly if it gives parents time to have a shower, do housework or simply have a break from their child. Parents, he says, can get a lot out of using their devices to speak to a friend or get some work out of the way. This can make them feel happier, which lets then be more available to their child the rest of the time.

26. According to Jenny Radesky, digital products are designed to ______.

[A] simplify routine matters

[B] absorb user attention

[C] better interpersonal relations

[D] increase work efficiency

【答案】[B] absorb user attention

27. Radesky’s food-testing exercise shows that mothers’ use of devices ______.

[A] takes away babies’ appetite

[B] distracts children’s attention

[C] slows down babies’ verbal development

[D] reduces mother-child communication

【答案】[D] reduces mother-child communication

28. Radesky’s cites the “still face experiment” to show that _______.

[A] it is easy for children to get used to blank expressions

[B] verbal expressions are unnecessary for emotional exchange

[C] children are insensitive to changes in their parents’ mood

[D] parents need to respond to children’s emotional needs

【答案】[D] parents need to respond to children’s emotional needs

29. The oppressive ideology mentioned by Tronick requires parents to_______.

[A] protect kids from exposure to wild fantasies

[B] teach their kids at least 30,000 words a year

[C] ensure constant interaction with their children

[D] remain concerned about kid’s use of screens

【答案】[C] ensure constant interaction with their children

30. According to Tronick, kid’s use of screens may_______.

[A] give their parents some free time

[B] make their parents more creative

[C] help them with their homework

[D] help them become more attentive

【答案】[A] give their parents some free time

Text 3

Today, widespread social pressure to immediately go to college in conjunction with increasingly high expectations in a fast-moving world often causes students to completely overlook the possibility of taking a gap year. After all, if everyone you know is going to college in the fall, it seems silly to stay back a year, doesn’t it? And after going to school for 12 years, it doesn’t feel natural to spend a year doing something that isn’t academic.

But while this may be true, it’s not a good enough reason to condemn gap years. There’s always a constant fear of falling behind everyone else on the socially perpetuated “race to the finish line,” whether that be toward graduate school, medical school or lucrative career. But despite common misconceptions, a gap year does not hinder the success of academic pursuits―in fact, it probably enhances it.

Studies from the United States and Australia show that students who take a gap year are generally better prepared for and perform better in college than those who do not. Rather than pulling students back, a gap year pushes them ahead by preparing them for independence, new responsibilities and environmental changes―all things that first-year students often struggle with the most. Gap year experiences can lessen the blow when it comes to adjusting to college and being thrown into a brand new environment, making it easier to focus on academics and activities rather than acclimation blunders.

If you’re not convinced of the inherent value in taking a year off to explore interests, then consider its financial impact on future academic choices. According to the National Center for Education Statistics, nearly 80 percent of college students end up changing their majors at least once. This isn’t surprising, considering the basic mandatory high school curriculum leaves students with a poor understanding of themselves listing one major on their college applications, but switching to another after taking college classes. It’s not necessarily a bad thing, but depending on the school, it can be costly to make up credits after switching too late in the game. At Boston College, for example, you would have to complete an extra year were you to switch to the nursing school from another department. Taking a gap year to figure things out initially can help prevent stress and save money later on.

31. One of the reasons for high-school graduates not taking a gap year is that .

[A] they think it academically misleading

[B] they have a lot of fun to expect in college

[C] it feels strange to do differently from others

[D] it seems worthless to take off-campus courses

【答案】[C] it feels strange to do differently from others

32. Studies from the US and Australia imply that taking a gap year helps .

[A] keep students from being unrealistic

[B] lower risks in choosing careers

[C] ease freshmen’s financial burdens

[D] relieve freshmen of pressures

【答案】[D] relieve freshmen of pressures

33. The word “acclimation” (Line 8, Para. 3) is closest in meaning to .

[A] adaptation

篇5：考研英语二真题和答案

Section I Use of English

Directions:

Read the following text。Choose the best word(s)for each numbered blank and markA，B，C or D on ANSWER SHEET 1(10 points)

In our contemporary culture，the prospect of communicating with-or even looking at-a stranger is virtually unbearable Everyone around us seems to agree by the way they fiddle with their phones，even without a 1 underground

Its a sad reality-our desire to avoid interacting with other human beings-because theres 2 to be gained from talking to the strange r standing by you. But you wouldnt know it， 3 into your phone. This universal armor sends the 4 ：Please dont approach me.

What is it that makes us feel we need to hide 5 our screens?

One answer is fear, according to Jon Wortmann, executive mental coach We fear rejection，or that our innocent social advances will be 6 ascreep,We fear weII be 7 We fear weII be disruptive Strangers are inherently 8 to us，so we are more likely to feel 9 when communicating with them compared with our friends and acquaintances To avoid this anxiety, we 10 to our phones.Phones become our security blanket，Wortmann says.They are our happy

glasses that protect us from what we perceive is going to be more 11 .

But once we rip off the bandaid，tuck our smartphones in our pockets and look up，it doesnt 12 so bad. In one experiment，behavioral scientists Nicholas Epley and Juliana Schroeder asked commuters to do the unthinkable: Start a 13 . They had Chicago train commuters talk to their fellow 14 . When Dr.Epley and Ms. Schroeder asked other people in the same train station to 15 how they would feel after talking to a stranger, the commuters thought their 16 would be more pleasant if they sat on their own, the New York Times summarizes. Though the participants didnt expect a positive experience, after they 17 with

the experiment, not a single person reported having been snubbed.

18 , these commutes were reportedly more enjoyable compared with those sans communication, which makes absolute sense, 19 human beings thrive off of social connections. Its that 20 : Talking to strangers can make you feel connected.

1. [A] ticket [B] permit [C]signall [D] record

2. [A] nothing [B] link [C]another [D] much

3. [A] beaten [B] guided [C]plugged [D] brought

4. [A] message [B] cede [C]notice [D] sign

5. [A] under [B] beyond [C] behind [D] from

6. [A] misinterprete [B] misapplied [C] misadjusted [D] mismatched

7. [A] fired [B] judged [C] replaced [D] delayed

8. [A] unreasonable [B] ungreatful [C] unconventional [D] unfamiliar

9. [A] comfortable [B] anxious [C] confident [D] angry

10. [A] attend [B] point [C] take [D] turn

11. [A] dangerous [B] mysterious [C] violent [D] boring

12. [A] hurt [B] resis [C] bend [D] decay

13. [A] lecture [B] conversation [C] debate [D] negotiation

14. [A] trainees [B] employees [C] researchers [D] passengers

15. [A] reveal [B] choose [C] predictl [D] design

16. [A] voyage [B] flight [C] walk [D] ride

17. [A] went through [B] did away [C] caught up [D] put up

18. [A] In turn [B] In particular [C]In fact [D] In consequence

19. [A] unless [B] since [C] if [D] whereas

20. [A] funny [B] simple [C] Iogical [D] rare

答案：

1. signal 2. Much 3. plugged 4. message 5. behind

6. misinterpreted 7. judged 8. unfamiliar 9. anxious 10. turn

11. dangerous 12. hurt 13. Conversation 14. passengers

15. predict 16. ride 17. went through 18. in fact

19. since 20. simple

Section Ⅱ Reading Comprehension

Part A

Text 1

A new study suggests that contrary to most surveys. People art actually more stressed at home than at work. Researchers measured peoples cortntlol. Which is it at stress marker. While they were at work and while they were at home and found it higher at what is supposed to be a place of refuge.

Further contradicting conventional wisdom, we found that women as well as men have lower levels of stress at work than at home, writes one of the researchers. Sarah Damaske, In fact women say they feel better at work. She notes. it is men not women. Who report being bappicr at home than at work, Another surprise is that the findings hold true for both those with childrcn and without, but more so for nonparents. This is why pcoplc who work outside the home have better health.

What the study doesnt measure is whether people are still doing work when they re at home, whether it is household work or work brought home from the office. For many men, the end of the workday is a time to kick back. For women who stay home, they never get to leave the office. And for women who work outside the home, they often are playing catch-up-with-household tasks. With the blurring of roles, and the fact that the home front lags well behind the workplace in making adjustments for working women, it s not surprising that women are more stressed at home.

But its not just a gender thing. At work, people pretty much know what theyre supposed to be doing: working, making money, doing the tasks they have to do in order to draw an income. The bargain is very pure: Employee puts in hours of physical or mental labor and employee draws out life-sustaining moola.

On the home front, however, people have no such clarity. Rare is the household in which the division of labor is so clinically and methodically laid out. There are a lot of tasks to be done, there are inadequate rewards for most of them. Your home colleagues-your family-have no clear rewards for their labor; they need to be talked into it, or if they re teenagers, threatened with complete removal of all electronic devices. Plus, they re your family. You cannot fire your family. You never really get to go home from home.

So its not surprising that people are more stressed at home. Not only are the tasks apparently infinite, the co-workers are much harder to motivate.

21.According to Pa ragraph 1，most previous su rveys found that home

[A]was an un realistic place for relaxation

[B]generated more stress than the workplace

[C]was an ideal place for stress measurement

[D]offered greater relaxation than the workplace

22.According to Damaske， who are likely to be the happiest at home?

[A]Working mothers

[B]Childless husbands

[C] Childless wives

[D]Working fathers

23 The blurring of working womens roles refers to the fact thay

[A]they are both bread winners and housewives

[B]their home is also a place for kicking back

[C]there is often much housework left behind

[D]it is difficult for them to leave their office

24.The wordmoola(Line 4， 4)most probably means

[A]energy

[B]skills

[C]earnings

[D]nutrition

25.The home front differs from the workplace in that

[A]home is hardly a cozier working environment

[B]division of labor at home is seldom clear-cut

[C]household tasks are generally more motivating

[D]family labor is often adequately rewarded

答案：

21.D offered greater relaxation than the workplace

22.B childless husbands

23.A they are both bread winners and housewives

24.C earnings

25.B division of labor at home is seldom clear-cut

篇6：考研英语二真题和答案

全国硕士研究生考试英语二真题

Section I Use of English

Directions:

Read the following text. Choose the best word(s) for each numbered blank and mark A, B, C or D on ANSWER SHEET. (10 points)

Thinner isn’t always better. A number of studies have __1___ that normal-weight people are in fact at higher risk of some diseases compared to those who are overweight. And there are health conditions for which being overweight is actually ___2___. For example, heavier women are less likely to develop calcium deficiency than thin women. ___3___ among the elderly, being somewhat overweight is often an ___4___ of good health.

Of even greater ___5___ is the fact that obesity turns out to be very difficult to define. It is often defined ___6___ body mass index, or BMI. BMI ___7__ body mass divided by the square of height. An adult with a BMI of 18 to 25 is often considered to be normal weight. Between 25 and 30 is overweight. And over 30 is considered obese. Obesity, ___8___,can be divided into moderately obese, severely obese, and very severely obese.

While such numerical standards seem 9 , they are not. Obesity is probably less a matter of weight than body fat. Some people with a high BMI are in fact extremely fit, 10 others with a low BMI may be in poor 11 .For example, many collegiate and professional football players 12 as obese, though their percentage body fat is low. Conversely, someone with a small frame may have high body fat but a 13 BMI.

Today we have a(an) _14 _ to label obesity as a disgrace.The overweight are sometimes_15_in the media with their faces covered. Stereotypes _16_ with obesity include laziness, lack of will power,and lower prospects for success.Teachers,employers,and health professionals have been shown to harbor biases against the obese. _17_very young children tend to look down on the overweight, and teasing about body build has long been a problem in schools.

Negative attitudes toward obesity, _18_in health concerns, have stimulated a number of anti-obesity _19_.My own hospital system has banned sugary drinks from its facilities. Many employers have instituted weight loss and fitness initiatives. Michelle Obama launched a high-visibility campaign _20_ childhood obesity, even claiming that it represents our greatest national security threat.

1. [A] denied [B] conduced [C] doubled [D] ensured

2. [A] protective [B] dangerous [C] sufficient [D]troublesome

3. [A] Instead [B] However [C] Likewise [D] Therefore

4. [A] indicator [B] objective [C] origin [D] example

5. [A] impact [B] relevance [C] assistance [D] concern

6. [A] in terms of [B] in case of [C] in favor of [D] in of

7. [A] measures [B] determines [C] equals [D] modifies

8. [A] in essence [B] in contrast [C] in turn [D] in part

9. [A] complicated [B] conservative [C] variable [D] straightforward

10. [A] so [B] unlike [C] since [D] unless

11. [A] shape [B] spirit [C] balance [D] taste

12. [A] start [B] quality [C] retire [D] stay

13. [A] strange [B] changeable [C] normal [D] constant

14. [A] option [B] reason [C] opportunity [D] tendency

15. [A] employed [B] pictured [C] imitated [D] monitored

16. [A] [B] combined [C] settled [D] associated

17. [A] Even [B] Still [C] Yet [D] Only

18. [A] despised [B] corrected [C] ignored [D] grounded

19. [A] discussions [B] businesses [C] policies [D] studies

20. [A] for [B] against [C] with [D] without

Section II Reading Comprehension

Part A

Directions:

Read the following four texts. Answer the questions below each text by choosing A, B, C or D. Mark your answers on ANSWER SHEET. (40 points)

Text 1

What would you do with 590m? This is now a question for Gloria Mackenzie, an 84-year-old widow who recently emerged from her small, tin-roofed house in Florida to collect the biggest undivided lottery jackpot in history. If she hopes her new-found for tune will yield lasting feelings of fulfillment, she could do worse than read Happy Money by Elizabeth Dumn and Michael Norton.

These two academics use an array of behavioral research to show that the most rewarding ways to spend money can be counterintuitive. Fantasies of great wealth often involve visions of fancy cars and extravagant homes. Yet satisfaction with these material purchases wears off fairly quickly what was once exciting and new becomes old-hat; regret creeps in. It is far better to spend money on experiences, say Ms Dumn and Mr Norton, like interesting trips, unique meals or even going to the cinema. These purchases often become more valuable with time-as stories or memories-particularly if they involve feeling more connected to others.

This slim volume is packed with tips to help wage slaves as well as lottery winners get the most “happiness bang for your buck.” It seems most people would be better off if they could shorten their commutes to work, spend more time with friends and family and less of it watching television (something the average American spends a whopping two months a year doing, and is hardly jollier for it).Buying gifts or giving to charity is often more pleasurable than purchasing things for oneself, and luxuries are most enjoyable when they are consumed sparingly. This is apparently the reason MacDonald's restricts the availability of its popular McRib - a marketing trick that has turned the pork sandwich into an object of obsession.

Readers of “HappyMoney” are clearly a privileged lot, anxious about fulfillment, not hunger.Money may not quite buy happiness, but people in wealthier countries are generally happier than those in poor ones. Yet the link between feeling good and spending money on others can be seen among rich and poor people around the world, and scarcity enhances the pleasure of most things for most people. Not everyone will agree with the authors’ policy ideas, which range from mandating more holiday time to reducing tax incentives for American homebuyers. But most people will come away from this book believing it was money well spent.

21. According to Dumn and Norton,which of the following is the most rewarding purchase?

[A]A big house

[B]A special tour

[C]A stylish car

[D]A rich meal

22. The author’s attitude toward Americans’ watching TV is

[A]critical

[B]supportive

[C]sympathetic

[D]ambiguous

23. Macrib is mentioned in paragraph 3 to show that

[A]consumers are sometimes irrational

[B]popularity usually comes after quality

[C]marketing tricks are after effective

[D]rarity generally increases pleasure

24. According to the last paragraph,Happy Money

[A]has left much room for readers’criticism

[B]may prove to be a worthwhile purchase

[C]has predicted a wider income gap in the us

[D]may give its readers a sense of achievement

25. This text mainly discusses how to

[A]balance feeling good and spending money

[B]spend large sums of money won in lotteries

[C]obtain lasting satisfaction from money spent

[D]become more reasonable in spending on luxuries

Text 2

An article in Scientific America has pointed out that empirical research says that, actually, you think you’re more beautiful than you are. We have a deep-seated need to feel good about ourselves and we naturally employ a number of self-enhancing strategies to research into what the call the “above average effect”, or “illusory superiority”, and shown that, for example, 70% of us rate ourselves as above average in leadership, 93% in driving and 85% at getting on well with others—all obviously statistical impossibilities.

We rose tint our memories and put ourselves into self-affirming situations. We become defensive when criticized, and apply negative stereotypes to others to boost our own esteem, we stalk around thinking we’re hot stuff.

Psychologist and behavioral scientist Nicholas Epley oversaw a key studying into self-enhancement and attractiveness. Rather that have people simply rate their beauty compress with others, he asked them to identify an original photogragh of themselves’ from a lineup including versions that had been altered to appear more and less attractive. Visual recognition, reads the study, is “an automatic psychological process occurring rapidly and intuitively with little or no apparent conscious deliberation”. If the subjects quickly chose a falsely flattering image- which must did- they genuinely believed it was really how they looked. Epley found no significant gender difference in responses. Nor was there any evidence that, those who self-enhance the must (that is, the participants who thought the most positively doctored picture were real) were doing so to make up for profound insecurities. In fact those who thought that the images higher up the attractiveness scale were real directly corresponded with those who showed other makers for having higher self-esteem. “I don’t think the findings that we having have are any evidence of personal delusion”, says Epley. “It’s a reflection simply of people generally thinking well of themselves’. If you are depressed, you won’t be self-enhancing. Knowing the results of Epley ‘s study,it makes sense that why people heat photographs of themselves Viscerally-on one level, they don’t even recognise the person in the picture as themselves, Facebook therefore ,is a self-enhancer’s paradise,where people can share only the most flattering photos, the cream of their wit ,style ,beauty, intellect and lifestyle it’s not that people’s profiles are dishonest,says catalina toma of Wiscon—Madison university ,”but they portray an idealized version of themselves.

26. According to the first paragraph, social psychologist have found that ______.

[A] our self-ratings are unrealistically high

[B] illusory superiority is baseless effect

[C] our need for leadership is unnatural

[D] self-enhancing strategies are ineffective

27. Visual recognition is believed to be people’s______

[A] rapid watching

[B] conscious choice

[C] intuitive response

[D] automatic self-defence

28. Epley found that people with higher self-esteem tended to______

[A] underestimate their insecurities

[B] believe in their attractiveness

[C] cover up their depressions

[D] oversimplify their illusions

29.The word “Viscerally”(Line 2,para.5) is closest in meaning to_____.

[A]instinctively

[B]occasionally

[C]particularly

[D]aggressively

30. It can be inferred that Facebook is self-enhancer’s paradise because people can _____.

[A]present their dishonest profiles

[B]define their traditional life styles

[C]share their intellectual pursuits

[D]withhold their unflattering sides

篇7：考研英语二真题答案

Section I Use of English

Directions:

Read the following text. Choose the best word (s) for each numbered blank and mark A, B, C or D on the ANSWER SHEET. (10 points)

People have speculated for centuries about a future without work. Today is no different, with academics, writers, and activists once again _1_ that technology be replacing human workers. Some imagine that the coming work-free world will be defined by _2_. A few wealthy people will own all the capital, and the masses will struggle in an impoverished wasteland.

A different and not mutually exclusive _3_ holds that the future will be a wasteland of a different sort, one _4_ by purposelessness: Without jobs to give their lives _5_, people will simply become lazy and depressed. _6_, today’s unemployed don’t seem to be having a great time. One Gallup poll found that 20 percent of Americans who have been unemployed for at least a year report having depression, double the rate for _7_ Americans. Also, some research suggests that the _8_ for rising rates of mortality, mental-health problems, and addicting _9_ poorly-educated middle-aged people is shortage of well-paid jobs. Perhaps this is why many _10_ the agonizing dullness of a jobless future.

But it doesn’t _11_ follow from findings like these that a world without work would be filled with unease. Such visions are based on the _12_ of being unemployed in a society built on the concept of employment. In the _13_ of work, a society designed with other ends in mind could _14_ strikingly different circumstanced for the future of labor and leisure. Today, the _15_ of work may be a bit overblown. “Many jobs are boring, degrading, unhealthy, and a waste of human potential,” says John Danaher, a lecturer at the National University of Ireland in Galway.

These days, because leisure time is relatively _16_ for most workers, people use their free time to counterbalance the intellectual and emotional _17_ of their jobs. “When I come home from a hard day’s work, I often feel _18_,” Danaher says, adding, “In a world in which I don’t have to work, I might feel rather different”―perhaps different enough to throw himself _19_ a hobby or a passion project with the intensity usually reserved for _20_ matters.

1.[A] boasting [B] denying [C] warning [D] ensuring

【答案】C

【解析】答案为C。动词词义辨析。作家学者警示人们技术会代替人类劳动。boast吹嘘、自负。deny否认。ensure确保。warning警示，警告。

2.[A] inequality [B] instability [C] unreliability [D] uncertainty

【答案】A

【解析】答案为A。上下文理解。根据后文富人会拥有所有资产，贫困地区也会扎堆，可以看出此处想表达不平等的意思。inequality不平等，instability不稳定性，unreliability不可靠性，uncertainty不确定性。

3.[A] policy [B]guideline [C] resolution [D] prediction

【答案】D

【解析】答案为D。词义辨析。policy政策，guideline指导方针，resolution决心，prediction预测。该句意为：另外一种预测认为……。

4.[A] characterized [B]divided [C] balanced [D]measured

【答案】A

【解析】答案为A。动词词义辨析。该句意为未来社会的特点是无目的性。

5. [A] wisdom [B] meaning [C] glory [D] freedom

【答案】B

【解析】答案为B。词义辨析，上下文理解。没有了工作富裕生活的意义，人们会变得懒散沮丧。其他几项不符合题意。

6. [A] Instead [B] Indeed [C] Thus [D] Nevertheless

【答案】B

【解析】答案为B。考查副词。Indeed实际上，那些失业者生活并不美好。

7.[A] rich [B] urban [C]working [D] educated

【答案】C

【解析】答案为C。上下文理解。前面提到失业的美国人在和工作的美国人做对比。

8.[A] explanation [B] requirement [C] compensation [D] substitute

【答案】A

【解析】答案为A。词义辨析。死亡率升高，心理健康问题等是因为没有工资待遇较好的工作，这就解释了原因问题。Explanation符合题意。

9.[A] under [B] beyond [C] alongside [D] among

【答案】D

【解析】答案为D。介词辨析。没有受到良好教育的中年人中间这些问题比较严重。

10.[A] leave behind [B] make up [C] worry about [D] set aside

【答案】C

【解析】答案为C。固定搭配意思辨析。Worry about担心，leave behind丢弃，使落后make up 组成，set aside 留出，把……放在一旁。该句意为这就是为什么人们担心未来无工作的无聊。

11.[A] statistically [B] occasionally [C] necessarily [D] economically

【答案】C

【解析】答案为C。副词词义辨析。Necessarily必然地，statistically统计地，occasionally偶然地，economically经济上地。该句想表达并不必然的意思。

12.[A] chances [B] downsides [C] benefits [D] principles

【答案】B

【解析】答案为B。理解上下文。前面说没有工作会导致不安，这些观念是来源于在职业概念的社会中失业的消极面。

13. [A] absence [B] height [C] face [D] course

【答案】A

【解析】答案为A。固定搭配。In absence of 缺乏，in height of 在…高度，in face of 面临，in course of 在…中。该句意为如果没有工作，也就是in absence of job。

14. [A] disturb [B] restore [C] exclude [D] yield

【答案】D

【解析】答案为D。动词词义辨析。没有工作的社会能为人们带来放松。Yield 有获得，带来的意思，disturb打扰，妨碍，restore恢复，交还，exclude排斥

15. [A] model [B] practice [C] virtue [D] hardship

【答案】C

【解析】答案为C。词义辨析。根据后面工作的缺点可以推测此处想表达工作的优点被过分夸大了。virtue优点，好处。

16.[A] tricky [B] lengthy [C] mysterious [D] scarce

【答案】D

【解析】答案为D。词义辨析和上下文理解。休闲时间对工作人来说相对较少。

17.[A] demands [B] standards [C] qualities [D] threats

【答案】A

【解析】答案为A。词义辨析。闲暇时间来平衡人们的智力和情感需求。

18.[A] ignored [B] tired [C] confused [D] starved

【答案】B

【解析】答案为B。词义理解。下班回到家感觉到疲惫。Starved饥饿的。

19.[A] off [B] against [C] behind [D] into

【答案】D

【解析】答案为D。固定搭配和介词使用。Throw into投身于，throw off摆脱，throw against扔掉，throw behind抛开。投身到自己的爱好之中。

20. [A] technological [B] professional [C] educational [D] interpersonal

【答案】B

【解析】答案为B。词义辨析。一些需要专业技能的项目。

Section Ⅱ Reading Comprehension

Part A

Directions：Read the following four texts. Answer the questions after each text by choosing A, B, C or D. Mark your answers on ANSWER SHEET 1. (40 points)

Text 1

Every Saturday morning, at 9 am, more than 50,000 runners set off to run 5km around their local park. The Parkrun phenomenon began with a dozen friends and has inspired 400 events in the UK and more abroad. Events are free, staffed by thousands of volunteers. Runners range from four years old to grandparents; their times range from Andrew Baddeley’s world record 13 minutes 48 seconds up to an hour.

Parkrun is succeeding where London’s Olympic “legacy” is failing. Ten years ago on Monday, it was announced that the Games of the 30th Olympiad would be in London. Planning documents pledged that the great legacy of the Games would be to level a nation of sport lovers away from their couches。 The population would be fitter, healthier and produce more winners. It has not happened. The number of adults doing weekly sport did rise, by nearly 2 million in the run―up to ―but the general population was growing faster. Worse, the numbers are now falling at an accelerating rate. The opposition claims primary school pupils doing at least two hours of sport a week have nearly halved. Obesity has risen among adults and children. Official retrospections continue as to why London 2012 failed to “inspire a generation.” The success of Parkrun offers answers。

Parkun is not a race but a time trial: Your only competitor is the clock. The ethos welcomes anybody. There is as much joy over a puffed-out first-timer being clapped over the line as there is about top talent shining. The Olympic bidders, by contrast, wanted to get more people doing sports and to produce more elite athletes. The dual aim was mixed up: The stress on success over taking part was intimidating for newcomers.

Indeed, there is something a little absurd in the state getting involved in the planning of such a fundamentally “grassroots”, concept as community sports associations. If there is a role for government, it should really be getting involved in providing common goods―making sure there is space for playing fields and the money to pave tennis and netball courts, and encouraging the provision of all these activities in schools. But successive governments have presided over selling green spaces, squeezing money from local authorities and declining attention on sport in education。 Instead of wordy, worthy strategies, future governments need to do more to provide the conditions for sport to thrive. Or at least not make them worse.

1.According to Paragraph1, Parkrun has______.

篇8：考研英语二真题和答案

Text 2

For years, studies have found that first-generation college students-those who do not have a parent with a college degree-lag other students on a range of education achievement factors. Their grades are lower and their dropout rates are higher. But since such students are most likely to advance economically if they succeed in higher education, colleges and universities have pushed for decades to recruit more of them. This has created a dox in that recruiting first-generation students, but then watching many of them fail, means that higher education has continued to reproduce and widen, rather than close achievement gap based on social class, according to the depressing beginning of a paper forthcoming in the journal Psychological Sciense.

But the article is actually quite optimistic, as it outlines a potential solution to this problem, suggesting that an approach(which involves a one-hour, next-to-no-cost program) can close 63 percent of the achievement gap(measured by such factors as grades)between first-generation and other students.

The authors of the paper are from different universities, and their findins are based on a study involving 147 students(who completed the project)at an unnamed private unive rsity.First generation was defined as not having a parent with a fou r-year college degree Most of the first-generation students(59.1 percent) were recipients of Pell Grants，a federal g rant for undergraduates with financial need，while this was true only for 8.6 percent of the students wit at least one parent with a four-year degree

Their thesis-that a relatively modest inte rvention could have a big impact-was based on the view that first-gene ration students may be most lacking not in potential but in practical knowledge about how to deal with the issues that face most college students They cite past resea rch by several authors to show that this is the gap that must be na rrowed to close the achievement gap.

Many first-gene ration studentsstruggle to navigate the middle-class culture of higher education，learn therules of the game，and take advantage of college resou rces, they write And this becomes more of a problem when collages dont talk about the class advantage and disadvantages of different groups of students Because US colleges and universities seldom acknowledge how social class can affect students educational expe rience，many first-gene ration students lack sight about why they a re struggling and do not unde rstand how students like them can improve

26. Recruiting more first-generation students has

[A]reduced their d ropout rates

[B]narrowed the achievement gao

[C] missed its original pu rpose

[D]depressed college students

27 The author of the research article are optimistic because

[A]the problem is solvable

[B]their approach is costless

[q the recruiting rate has increased

[D]their finding appeal to students

28 The study suggests that most first-gene ration students

[A]study at private universities

[B]are from single-pa rent families

[q are in need of financial support

[D]have failed their collage

29. The author of the paper believe that first-generation students

[A]a re actually indifferent to the achievement gap

[B]can have a potential influence on othe r students

[C] may lack opportunities to apply for resea rch projects

[D]are inexperienced in handling their issues at college

30.We mayinfer from the last graph that

[A]universities often r~ect the culture of the middle-class

[B]students are usually to blame for their lack of resources

[C]social class g reatly helps en rich educational experiences

[D]colleges are partly responsible for the problem in question

答案：

26.C missed its original purpose

27.A the problem is solvable

28.C are in need of financial support

29.D are inexperienced in handling issues at college

30.D colleges are partly responsible for the problem in question

Text3

Even in traditional offices，the lingua franca of corporate America has gottenmuch more emotional and much more right-brained than it was 20 years ago， said Ha rva rd Business School professor Nancy Koehn She sta rted spinning off examples.If you and I pa rachuted back to Fortune 500 companies in 1990，we would see much less frequent use of terms like Journey, mission,passion. There were goals，there were strategies，there were tives，but we didnt talk about energy;we didnt talk about passion.

Koehn pointed out that this new era of corporate vocabula ry is very team-oriented-and not by coincidence.Lets not forget sDorts-in male-dominated corporate America，its still a big deal. Its not explicitly conscious;its the idea that Im a coach，and youre my team，and were in this togethec. There are lots and lots of CEOs in very different companies，but most think of themselves as coaches and this is their team and they want to win.

These terms a re also intended to infuse work with meaning-and，as Khu rana points out，increase allegiance to the firm.You have the importation of terminology that historically used to be associated with non-profit organizations and religious organizations：Terms like vision，values，passion，and purpose，saidKhurana

This new focus on personal fulfillment can help keep employees motivated amid increasingly loud debates over work-life balance The mommy wars of the 1990s a re still going on today, prompting arguments about whywomen still canthave it all and books like Sheryl Sandbergs Lean In，whose title has become abuzzword in its own right. Terms like unplug，offline，life-hack，bandwidth，andcapacity are all about setting boundaries between the office and the home But ifyour work is your passion, youII be more likely to devote yourself to it，even ifthat means going home for dinner and then working long after the kids are in bed

But this seems to be the irony of office speak：Everyone makes fun of it，butmanage rs love it，companies depend on it，and regular people willingly absorb itAs Nunberg said，You can get people to think its nonsense at the same timethat you buy into it. In a workplace thats fundamentally indiffe rent to your lifeand its meaning office speak can help you figu re out how you relate to yourwork-and how your work defines who you are

31. According to Nancy Koehn, office language has become

[A]more e motional

[B]more tive

[C]less energetic

[D]less energetic

[E]less strategic

32.team-oriented corporate vocabulary is closely related to

[A]historical incidents

[B]gender difference

[C]sports culture

[D]athletic executives

33.Khurana believes that the importation of terminology aims to

[A]revive historical terms

[B]promote company image

[C]foster corporate cooperation

[D]strengthen employee loyalty

34.It can be inferred that Lean In

[A]voices for working women

[B]appeals to passionate workaholics

[C]triggers dcbates among mommies

[D]praises motivated employees

35.Which of the following statements is true about office speak?

[A]Managers admire it but avoid it

[B]Linguists believe it to be nonsense

[C]Companies find it to be fundamental

[D]Regular people mock it but accept it

答案：

31.A more emotional

32.C sports culture

33.D strengthen employee loyalty

34.A voices for working women

35.C companies find it to be fundamental

★ 英语六级真题及答案

★ 银行考试题及答案

★ 消防考试题及答案

★ 现代汉语考试题及答案

★ 教师法考试题及答案

★ 公务员面试真题及答案

★ 高考数学真题及答案

★ IELTS真题宝典二

★ 考研《英语二》阅读真题及答案（跨考版）

★ 食品安全培训考试题及答案