以下是小编帮大家整理的建设工程施工合同示范文本(专用条款部分)(共含14篇),仅供参考,大家一起来看看吧。同时,但愿您也能像本文投稿人“水果超人”一样,积极向本站投稿分享好文章。
发包人(全称):______________________
承包人(全称):______________________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:_____________________
工程地点:________________________
工程内容:________________________
群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)
工程立项批准文号:_____________________
资金来源:_____________________________
二、工程承包范围
承包范围:_____________________
三、合同工期
开工日期:______________________
竣工日期:____________________________
合同工期总日历天数_________________天。
四、质量标准
工程质量标准:________________________
五、合同价款
金额(大写):______________________元(人民币)
¥:______________________元
六、组成合同的文件
组成本合同的文件包括:
1、合同协议书
2、中标通知书
3、投标书及其附件
4、本合同专用条款
5、本合同通用条款
6、标准、规范及有关技术文件
7、图纸
8、工程量清单
9、工程报价单或预算书
双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。
七、本议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的'定义相同。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
十、合同生效
合同订立时间:____________年________月________日
合同订立地点:_____________________________
本合同双方约定______________________后生效。
一、词语定义及合同文件
1、名词解释
2、合同文件及解释顺序
合同文件组成及解释顺序:执行《协议书》的相关条款。
3、语言文字和适用法律、标准及规范
3.1本合同除使用汉语外,还使用语言文字。
3.2适用法律和法规
需要明示的法律、行政法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》。
3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称: 国家颁发的工业设备、管道防腐绝热规范、标准及《施工及验收规范》。
发包人提供标准、规范的时间: 开工前五天
国内没有相应标准、规范时的约定: 有特殊要求的标准或规范由发包人在工程开工前提供。
4、图纸
4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数: 在工程正式开工前五日内,向承包人提供安装施工图贰套,土建施工图壹套。
发包人对图纸的保密要求: 无 。
使用国外图纸的要求及费用承担: 无。
二、双方一般权利和义务
5、工程师
5.2监理单位委派的工程师
姓名: 职务:
发包人委托的职权:
需要取得发包人批准才能行使的职权:
5.3发包人派驻的工程师
姓名: 职务:工程师
职权: 监督工程进度及工程施工质量
5.6不实行监理的,工程师的职权:
7、项目经理
姓名: 刘 庆职务: 项目经理(副总工程师)
8、发包人工作
8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间: 设备、管道的安装满足施工进度要求。
(2)将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包方在施工中使用的水、电、电讯,发包方在施工场地内指定具体使用点。
(3)施工场地与公共道路的通道开通时间和要求: 在施工期间,发包方应保证施工运输要道畅通。
(4)工程地质和地下管线资料的提供时间: 无
(5)由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间: 在承包人正式进场施工前,应办理完施工许可等有关手续。
(6)水准点与座标控制点交验要求: 无
(7)图纸会审和设计交底时间: 无
(8)协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作: 无
(9)双方约定发包人应做的其他工作: 无
8.2发包人委托承包人办理的工作:无
9、承包人工作
9.1承包人应按约定时和要求,完成以下工作:
(1)需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间: 无
(2)应提供计划、报表的名称及完成时间: 按时发包人提供月进度计划。每月25日前,提供每月完成工作量报表,一式两份。
(3)承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求: 按照施工现场治安保卫管理办法搞好现场安全保卫工作。
(4)向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求: 无
(5)需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续: 无
(6)已完工程成品保护的特殊要求及费用承担: 承包人有责任保护已完工程的成品、半成品;
某些产品发包人有特殊保护要求时,发包人承担其所发生的费用。
(7)施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护要求及费用承担: 无
(8)施工场地清洁卫生的要求:按发包人有关规定,工程竣工做到工完场地清。
(9)双方约定承包人应做的其他工作: 无
三、施工组织设计和工期
10、进度计划
10.1承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:按发包方要求提供进度计划。
工程师确认的时间:收到施工进度计划后五日内确认。
10.2群体工程中有关进度计划的要求: 无
13、工期延误
13.1双方约定工期顺延的其他情况: 无
四、质量与验收
17、隐蔽工程和中间验收
17.1 双方约定中间验收部位: 执行《通用条款》的有关规定。
19、工程试车
19.5试车费用的承担: 无
五、安全施工
执行《通用条款》第五条。按承包人的安全责任书执行。
六、合同价款与支付
23、合价款及调整
23.2本合同价款采用 按实结算 方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围: 无
风险费用的计算方法:无
风险范围以外合同价款调整方法: 按实调整。
(2)采用可调价合同,合同价款调整方法:本工程采用可调价格。调整依据执行《通用条款》23.3条内容,以及发包人提出的较大功能性改变的设计修改。执行青海省相关定额及相应配套文件,按二级标准取费。
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金的`约定:无
23.3双方约定合同价款的其他调整因素:调整的条件:1、甲方代表确认的工程量增减;2、甲方代表确认的设计变更或工程洽商;3、工程造价管理部门公布的国家对税、费等价格调整;4、双方商定的增减或调整。调整的方式:若有设计变更、工程签证、零星用工等,根据相关的收费标准,办理追赶加预算,调整总造价。
24、工程预付款
发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额的比例:合同签订生效后七日内预付30%的工程费和全部材料费。
扣回工程款的时间、比例:工程决算后扣回。
25、工程量确认
25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间:每月30日前向发包人提交已完工程量报告,发包方三日内确认,作为付款依据。
26、工程款(进度款)支付
双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间:每月五日前按核实后的工程量支付进度款;竣工验收决算后,扣除工程总价的5%作为质保金,其余工程款发包人在决算办理后7日内一次性付清。
七、材料设备供应
27、发包人供应材料设备(附材料设备清单)
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时,双方约定发包人承担责任如下:
(1)材料设备单价与一览表不符:无
(2)材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符: 无
(3)承包人可代为调剂串换的材料:无
(4)到货地点与一览表不符: 无
(5)供应数量与一览表不符: 无
(6)到货时间与一览表不符: 无
27.6发包人供应材料设备的结算方法: 无
28、承包人采购材料设备
28.1承包人采购材料设备的约定: 承包人自行采购。
八、工程变更
执行《通用条款》第八条
九、竣工验收与结算
32、竣工验收
32.1承包人提供竣工图的约定:在工程正式交验后20日内,承包人向发包人提供竣工图三套。
32.2竣工结算:在该合同范围工程交验后一月内,承包人向发包人提供竣工决算资料贰套。发包人在10日审批完毕,返回承包方,7日内办理财务决算。
32.6中间交工工程的范围和竣工时间: 按《条件》第32.6条执行
甲方:中国农业银行**市支行
乙方:**市新立广告装饰部
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程名称:中国农业银行**市支行楼体亮化
二、工程地址:**市中山中路南侧
三、工程承包范围:包工包料
四、工程质量:质保期壹年。质保期以外发生维修,乙方收取工本费(抗瞬间风气8级,保质期为壹年,人为自然灾害等造成的损坏不在保修期内)。
五、工期:开工日期: 年 月 日;
竣工日期: 年 月 日。
如遇刮风、下雨、停电等不可抗拒的因素,工期顺延。
六、工程造价:造价合计 元,大写: 。
七、结算付款方式:工程验收合格后,一次性付清(乙方提供正式发票)。
八、甲方责任:
①根据本合同规定按期拨付工程款;
②甲方负责施工过程中的各方协调及工程调配工作;
③参加工程交工验收;
④甲方负责施工用电、用水及存放场地。
九、乙方责任:
①按照施工规范和标准施工;
②乙方在甲方协调及调配过程中积极配合;
③施工设备、械具乙方自带;
④安全生产,文明施工,施工中如发生施工事故,由乙方自己负责。
十、其它约定:
1、本合同在双方代表签字并加盖双方单位公章后生效。
2、本合同不包括安装用水、用电及城管等一切审批费。
3、以上条款双方严格执行,其它未尽事宜双方另行协商。
4、本合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方: 乙方:
日期: 年 月 日 日期: 年 月 日
不可抗力发生后,发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大,任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的,应对扩大的损失承担责任。
15.4 保险
除专用条款另有约定外,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保建筑工程一切险、安装工程一切险。其具体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。
施工单位应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的,由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
16 合同违约
16.1 发包人严重违约
在履行合同过程中发生下列情况,属发包人严重违约:
(1)未能遵守第10条[计量与支付]约定支付工程价款的;
(2)根据第5条[工程材料与设备],提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;
(3)不履行合同约定的协助义务的;
(4)专用条款中约定的其他严重违约行为
16.2 发包人违约责任的承担
发包人发生第16.1款[发包人严重违约]违约情形,致使承包人无法施工,且在催告的合理期限内仍未履行相应义务,承包人可以通知发包人解除合同。合同解除后,按照第17.2款[因发包人原因导致的合同终止]处理。
发包人在合同履行过程中有其它违约情形,承包人可向发包人发出通知,要求发包人采取有效措施纠正违约行为;发包人未能纠正违约行为的,承包人可以决定:
(1)降低施工速度或暂停施工,或者
(2)根据第18条[索赔]的规定,发出索赔通知书,或者
(3)根据第19条[争议的解决],将该事项作为争议进行解决。
16.3 承包人严重违约
在履行合同中发生下列情况,属于承包人违约:
(1)未能遵守第3.1款[承包人的一般义务]的约定,明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的;
(2)根据第7.5款[承包人导致的工期延误],合同约定的期限内没有完工,且在发包人催告的合理期限内仍未完工的;
(3)根据第12.3款[中间验收]的约定,已经完成的建设工程质量不合格,并拒绝修复的;
(4)未能遵守第3.6款[分包]的规定,将承包的建设工程非法转包、违法分包的;
(5)专用条款中约定的其他严重违约行为
16.4 承包人违约责任的承担
承包人发生第16.3款[承包人严重违约]违约情形,在发包人催告的合理期限内承包人仍未履行义务的,发包人可解除合同。合同解除后,按照第17.3款[因承包人原因导致的合同终止]处理。
承包人在合同履行过程中有其它违约情形,监理人可向承包人发出整改通知,要求其在指定的期限内整改,承包人应承担违约所引起的发包人费用增加或工期延误造成的其他损失。
16.5 第三人造成的违约
在履行合同过程中,一方当事人因第三人的原因造成违约的,应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷,依照法律规定或者按照约定解决。
16.6继续履行
一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同。
17 合同的终止
17.1 当事人约定终止
本合同订立后,因为客观条件发生变化使得合同履行变得不必要或者不可能时,经合同当事人协商可以终止合同。当事人约定解除合同时,应就已完工程的计量、验收、估价、支付及撤离现场等善后事宜达成补充协议。
17.2因发包人原因导致的合同终止
因发包人违约解除合同的,发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列金额,承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证:
(1)合同解除日以前所完成工作的价款;
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
(5)由于解除合同应赔偿的承包人损失;
(6)按合同约定在合同解除日前应支付给承包人的其他金额。
发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保,但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。
因发包人违约而解除合同后,承包人应妥善做好已竣工工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按发包人要求将承包人设备和人员撤出施工场地,发包人应为承包人撤出提供必要条件。
17.3因承包人原因导致的合同终止
(1)合同解除后,监理人按第4.4款[确定 ]商定或确定承包人实际完成工作的价值,以及承包人已提供的材料、施工设备、工程设备和临时工程等的价值。
(2)合同解除后,发包人应暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和已扣款金额,包括承包人应支付的违约金。
(3)合同解除后,发包人应按第18.3[发包人索赔的程序]的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。
(4)合同双方确认上述往来款项后,出具最终结清付款证书,结清全部合同款项。
(5)发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的,按第19条[争议的解决]的约定办理。
17.4 因不可抗力导致的合同终止
因不可抗力导致合同无法履行,发包人和承包人都有权通知对方终止合同。在这种情况下,合同将在对方收到通知后终止。发出通知方可以就受到不可抗力影响而未能履约申请免除责任或者部分免除责任。一旦发生此类终止,监理人应决定已完成的工作的价值,并颁发包括下列内容的支付证书:
(1)合同终止日以前所完成工作的价款;
(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付还后,该材料、工程设备和其他物品归发包人所有;
(3)承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额;
(4)承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额;
(5)按合同约定在合同终止日前应支付给承包人的其他金额。
18 索赔
18.1承包人索赔程序
根据合同约定或与合同有关的其他文件,承包人认为有权得到追加付款和(或)延长工期的,应按以下程序向发包人提出索赔:
⑴承包人在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内,向监理人递交索赔意向通知书,并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28 天内发出索赔意向通知书的,丧失要求追加付款和(或)延长工期的权利;
⑵承包人应在发出索赔意向通知书后28 天内,向监理人正式递交索赔报告。索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和(或)延长的工期,并附必要的记录和证明材料;
⑶索赔事件具有持续影响的,承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知,说明持续影响的实际情况和记录,列出累计的追加付款金额和(或)工期延长天数;
⑷在索赔事件影响结束后的28 天内,承包人应向监理人递交最终索赔报告,说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期,并附必要的记录和证明材料;
承包人按本合同的约定接受了竣工付款证书后,应被认为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
18.2 监理人对索赔的处理程序
⑴监理人收到承包人提交的索赔报告后,应及时审查索赔报告的内容、查验承包人的记录和证明材料,必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本;
⑵监理人应在收到上述索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的42天内,将索赔处理结果答复承包人,如果监理人未在上述期限内作出答复,则视为对承包人索赔要求的认可;
⑶承包人接受索赔处理结果的,索赔款项在当期进度款中进行支付;承包人不接受索赔处理结果的,按本合同争议解决条款的约定办理。
18.3发包人索赔的程序
根据合同约定或与合同有关的其他文件,发包人认为有权得到付款和(或)延长缺陷责任期的,发包人或工程师应向承包人发出通知并附有详细的证明。
通知应在发包人知道或应当知道索赔事项后28天内提出。关于缺陷责任期延长的通知,应在该期限届满前发出。
19 争议的解决
19.1和解
双方当事人可以就工程争议自行和解。自行和解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
19.2调解
双方当事人可以就争议请求第三方调解。调解达成协议的经双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
19.3 提请争议评审小组决定
19.3.1 任命争议评审小组
双方不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以将争议提请争议评审小组决定。
如果当事人在专用条款中约定不采用争议评审机制的,以下条款将不适用。
提请争议评审小组决定的,发包人和承包人应按照本合同附件提供的格式各自选定一名争议评审小组成员,并共同选定第三名成员,第三名成员为争议评审小组的首席成员,成员需具有合同管理和工程实践经验。
19.3.2 获得争议评审小组的决定
合同双方产生争议,应首先由申请方向争议评审小组提交一份详细的申请报告,写明争议的事实及相关情况、提交争议评审小组作出决定的事项、申请方对争议处理的建议和意见等,并附必要的文件、图纸和证明材料,申请方还应将上述报告的副本同时提交给被申请方和监理人。
被申请方在收到申请方申请报告副本后的28天内,向争议评审小组提交一份答辩报告,并附证明材料,被申请方应将答辩报告的副本同时提交给申请方和监理人。不提交答辩报告,不影响争议处理程序的进行。
争议评审小组应当自被申请方答辩期满后14日内,邀请双方代表和有关人员举行会议,调查争议细节,必要时争议评审小组可要求双方进一步提供补充材料。
在会议结束后的14天内,争议评审小组应作出书面决定,并说明理由。在争议处理期间,争议双方暂按总监理工程师的决定执行。
19.3.3 未能遵守争议评审小组的决定
发包人和承包人接受争议评审小组裁决结果的,应当自收到裁决之日起14日内,由监理人根据裁决拟定执行协议,经争议双方签字后作为合同补充文件,并遵照执行。
如一方不执行争议评审小组决定的,另一方可根据本合同相关条款申请仲裁或提起诉讼,并在收到争议评审小组决定后的14天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方。在仲裁或诉讼中争议评审小组的决定应作为裁判的依据。
上述争议处理程序在合同履行过程中的任意阶段均适用。
19.4仲裁或诉讼
如上述方式均不能使争议得到解决,则双方可以在专用条款中约定以下一种方式解决争议:
第一种解决方式:向约定的仲裁委员会申请仲裁。
当事双方可以在专用条款中选定仲裁委员会,并约定请求仲裁的事项,仲裁程序按该仲裁委员会的仲裁规则进行,仲裁是终局的。
第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
双方当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉的,仲裁协议无效。
19.5连续施工
发生争议后,双方应保护好已完工程,除非出现下列情况,双方均应继续履行合同,保持施工连续:
(1)因一方严重违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工;
(2)调解机构要求停止施工,且为双方接受;
(3)争议处理过程中需要停止施工,且为双方接受;
(4)仲裁机构裁决停止施工;
(5)法院判决停止施工。
19.6争议解决条款效力
本合同有关争议解决的条款独立存在,合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。
20 合同的生效
20.1 一般规定
合同经双方法定代表人或经其授权的代理人签字并加盖单位印章后生效。
本合同的份数以及双方各执份数,由发包人和承包人在专用合同条款中约定,具有同等效力。
发包人和承包人虽未签订正式的书面合同,但一方已经履行了约定的全部或主要义务的,视为合同已生效;
20.2 附条件或附期限生效
当事人在专用条款中对合同的效力可以约定附条件或附期限。
附生效条件的合同,自条件成就时生效;附生效期限的合同,自期限届至时生效。
20.3 合同备案
20.3.1 一般约定
若法律规定合同必须经备案登记后生效的,则合同未登记不发生效力,由此产生的一切后果由负责合同备案的一方承担。
若法律没有强制要求合同备案登记,且双方也没就备案登记作出约定的,则未经登记不影响合同的效力。
20.3.2 特别约定
经备案的合同是双方的真实意思表示,双方承诺不再另行签订与备案合同实质性内容不一致的其它合同或协议;
合同的工期、质量以及造价的计价方式、支付、结算条款均系实质性内容;
经备案的合同如实质性内容发生改变须重新备案,未经重新备案的,则不发生合同效力。
当事人就本工程另行订立的建设工程施工合同与经过备案的中标合同实质性内容不一致的,应当以备案的中标合同作为结算工程价款的根据。
甲方:
乙方:
交款单位:
根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,甲方将 工程承包给乙方施工。现双方经协商,达成如下协议:
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:鲅鱼圈区
3、工程内容:
4、工程承包方式:包工包料
5、工期:工程拟定 年 月 日开工, 年 月 日竣工,工程有效工作日为 天,以工程开竣工报告确定的开竣工时间为准。
6、工程结算方式:实行按工程概算包干方式。包干范围为初始施工图图纸范围内的工作内容,签定合同时双方应充分考虑施工周期内材料和设备涨价因素,签定合同后原则上不做调整。但以下两种情况可以调整:⑴因设计变更对工程造价有影响时。⑵、因甲方原因拖延开工超过三个月及以上,应依据市场价格变化。合同总造价包括初始合同价款和调整合同价款两部分。初始合同价款指双方商定的初步设计概算,调整价款主要指包干范围外的设计变更、市场价格变化。
7、合同价款:合同价款为 元人民币,最终价格以第一条6项工程结算方式计算的合同总造价为准。
二、甲乙方驻工地代表
1、甲方驻地代表:
2、乙方驻地代表:李孝辉
三、甲方工作
1、负责施工场地,具备开工条件,同时使施工场地满足施工运输需要。
2、开工前,接通施工场地水源、电源,拆迁现场内民房和障碍物。
3、向乙方提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料,保证数据真实准确。
4、负责向乙方提供施工图及施工变更单,组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审。
5、配合乙方在开工前办理好与工程相关的手续。
6、根据乙方申报的开竣工报告,确定开竣工时间。
7、负责组织相关部门对工程进行验收。
四、乙方工作
1、在工程施工前,负责申报开工报告,工程竣工后,提出竣工申请,协助竣工验收工作。
2、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求。
五、工程质量
1、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家及部颁的电气安装规范、规程和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。
2、隐蔽工程必须经相关部门检查、验收签章后,方可进行下一道工序。
六、施工与设计变更
1、甲方交付的设计图纸、说明和有关资料,作为施工的有效依据。
2、施工中如发现设计有错误或不合理的地方,乙方及时以书面形式通知甲方,由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,乙方按修改或变更的设计文件进行施工。乙方不得自行更改设计图纸。因设计变更导致费用增加,由甲方承担。
七、合同价款支付
自本合同签订之日起三日内,甲方向乙方支付本工程初始合同价款,计人民币 元。经甲方同意设计变更三日内,甲方向乙方支付本工程追加合同价款。
八、工程竣工验收
1、工程竣工后,由甲方组织相关部门进行验收,验收以国家或部颁发的竣工验收规定及施工图纸、说明书、施工文件为依据。
2、工程验收合格后,送电前由甲方负责看管此工程的设备、材料。
九、违约责任
1、工程质量不符合合同规定的,乙方负责无偿修理或返工。
2、由于乙方原因未按期竣工,每逾一日,按合同总价款千分之三承担违约责任。
3、由于不可抗力或甲方原因,不能按期竣工,工期顺延。
4、甲方未按期全额支付合同总价款,每逾一日,按未支付部分价款千分之三承担违约责任。
十、双方约定的其他事项。
十一、本合同一式6份,甲乙双方各持3份。
十二、本合同自双方签字或盖章后生效。
十三、本合同签订后,甲乙方如需要提出修改时,经双方协商一致,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。
甲方: 乙方:营口电力发展有限公司
法人代表(委托代理人): 法人代表(委托代理人):
年 月 日 年 月 日
甲方:
乙方:
为确保电力线路安装工程的顺利实施,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国电力法》、《电力供应与作用条例》的规定,经双方协商,签订本合同,共同信守,严格履行。
一、工程概况:
工程名称: 工程内容:
工程地点: 工程期限: 工程总造价: 工程总造价(大写:)
二、工程质量标准:
安装35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》施工。
三、甲方的权利和义务:
按期开工。
四、乙方的权利和义务:
不得随意变更经双方认可的安装施工方案如必须变更,需经甲方同意,否则造成的损失由乙方自负。施工安全由乙方自行负责。
五、违约责任:
六、争议的解决方式: 甲乙双方因履行本合同发生争议时,应依本合同之原则通过协商解决,协商不成时,双方共同提请电力管理部门行政调解,调解不成时双方选择申请仲裁或提起诉讼其中一种方式解决。
七、本合同效力及未尽事宜。条例》等有关法律、规章的规定办理,如遇国家法律、政策调整时,本合同作相应调整。面协议签订前,本合同继续有效。
甲方(签字): 乙方(签字):
年 月 日 年 月 日
承包方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,结合本工程的具体情况,经甲、乙双方协商一致签订本合同,以共同遵守。
第一条:工程概况
1.1工程名称:铜仁侨泰嘉逸花苑室外电安装工程
1.2工程总投资:XXX.00元(壹佰柒拾叁万元整)
1.3工程地点:铜仁侨泰嘉逸花苑
1.4工程内容:搭火端至各单元集中表箱(电缆、电缆管、设备、安装及验收)
1.5工程内容不包括:土建部分
第二条:工程工期
1工程合同工期:45个工作日。
2工程开工日期:甲方预付款到乙方账内日期起。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商后书面重新确定本工程的工期:
1因甲方提出变更设计而影响工程进度。
2甲方负责的土建工程未按乙方要求进度完成。
3甲方随工代表延误办理检验手续而影响下一工序施工。
4未按合同规定支付工程预付款、工程进度款而影响工程进度。
5其它因甲方原因造成的延误。
6因遇人力不可抗拒的原因而影响工程进度。
第三条:承包方式及合同总价
1根据设计的'建设工程费用,乙方采取包工、包料的方式进行承包、取费项目见本工程《预(决)算书》。
2根据双方认可的设计图纸进行施工。 工程总造价为大写人民币:壹佰柒拾叁万元整。
3如遇下列情况之一,经甲、乙双方协商一致,合同总价可作相应调整,核实办理追加或追减。
1设计变更,以甲方部门出具的通知单为准,按实际进行调整。
2国家强制性政策调整。
第四条:设备、材料供应
4.1本工程所需主材和设备由乙方按施工图设计采购,具体清单见附件预(决)算书,并由乙方自行运输至甲方指定的施工点。
4.2辅材由乙方组织供应,具体清单见附件预(决)算书。
4.3所有产品的质量或等级标准应有产品合格证,并达到国家标准。
4.4本工程所需主材如因供应部门提供的材料规格品种不全,需进行加工处理时,应事先取得甲、乙双方的同意,并办理完有关手续后使用,产生的加工费用由负责供应方负担。
第五条:工程质量及检查验收
5.1乙方必须严格按施工图纸设计、技术说明文件和国家颁发的有关施工规范和标准组织施工。确保工程质量和工期,做到安全生产、文明施工。工程质量必须达到国家施工验收规范标准。工程质量由供电主管部门验收合格。
5.2甲方组织的随工检验均以竣工验收、工程质量检验均以部颁现行施工及验收技术规范和设计要求为依据。
5.3乙方在工程过程,甲方配合并派出随工代表(或供电主管部门)对隐蔽工程和施工工艺进行随工检验,合格签证后乙方可进行下道工序施工,发现问题应及时解决,竣工验收时一般不再对隐蔽工程进行复查,随工验收应做好详细记录,必要时可检查随工签证。
5.4工程完工后,乙方应以书面形式通知甲方,并附竣工技术文件一式三份;甲方即组织相关人员验收,对发现的问题提出解决措施和返工时限,并将验收结果报主管部门,如因甲方原因不能按期验收,应提前通知乙方并与乙方另行商定验收日期,但甲方必须承认乙方的完工时间。
5.5自工程竣工验收合格之日起,工程线路保修为 壹拾贰个月,变压器,配电柜保修期为 壹拾贰 个月,乙方在此期间内对因施工或乙方提供的材料等原因造成的质量问题负责修理。
5.6保修期内,对于工程质量问题,乙方在接到甲方的工程质量通知书后,3小时内应作出答复,并根据修复工程量的大小,确定修复工期,报甲方出现大面积工程质量问题(由甲方认定),保修期从修复验收合格之日重新计算。
5.7保修期内,乙方超过壹拾贰小时不作出答复或超过 贰拾肆小时不能完成修复的,甲方有权自行或委托
第三方进行维修,因此发生的费用由乙方承担。
第六条:双方职责
1甲方职责。
1.1合同签订后____日内向乙方提开工的要求和注意事项。
1.2组织甲、乙双方和相关单位参加设计交底,并做好有关纪录送相关单位。
1.3派驻随工人员对工程进度、工程质量、隐蔽工程和合同执行情况进行监督检查,并负责设计变更引导起的有关签证、工程中间验收、工程进度签证和其他必须的签证以及进行施工的有关协商工作。
1.4组织对工程的竣工验收,并按合同规定及时向乙方支付预付款、工程进度款和工程结算款。
2乙方职责
1开工前,向甲方提供项目负责人及联系方式经甲方认可后开工,若甲方要求,乙方应协助甲方办理各种规划、报建、赔偿等手续及技术外关系协调。
2合同协议书签署后____日内乙方组织进场施工,提交施工组织设计、施工方案、技术保证等措施。
3乙方应严格按照国家和部颁有关施工验收技术规范、操作规程和设计要求施工,自觉接受相关部门的监督检查,如实填报工程进度。
4工程方案发生变更时,乙方应及时向随工人员反映,并以书面形式报告甲方,经甲方批准后,方可实施。乙方未经甲方同意(书面形式),不得随意更换本项目班子主要管理人员。
5因非乙方原因无法进行施工时,乙方应及时向甲方填报停工报告,经甲方单位批准后实施,重新开工前应上报复公审。
6严格执行操作规程,做到安全生产、文明施工和防火、防盗工作,坚决杜绝安全事故的发生;在施工中发生的人身及财产安全事故由乙方承担全部责任。
7乙方向甲方领用的材料和设备,乙方应负责妥善保管,在施工中应厉行节约,完工后向甲方办理工程余料移交和所借物的归手续。
8保质按期完成合同工程量。
9乙方保护甲方在用设备的安全,若出现损坏,应立即通知甲方进行处理,并对乙方原因造成的损坏进行赔偿。
10按规定向甲方提供竣工验收资料一式 叁 份。
第七条:工程款的拨付与结算
7.1工程款支付
7.2工程款支付方式:按施工进度支付。
7.3工程总价XXX.00元。本合同签订____日内,甲方预付工程量总价的30 %,即519000.00元,作为采购设备甲方定金,工程预付款进乙方账户____日内开工。
7.4工程完工后,甲方应付至合同款的 90% 给乙方,款到乙方账户再提交竣工资料和搭火送电,竣工验收合格后____日内办理结算,余额一次性付清。
7.5乙方于本合同签订____日内交付100000.00万元作为施工保证金给甲方.工程完工____日内甲方无息退还给乙方.
7.6甲方在付清乙方工程款之前,设备所有权归乙方所有。
第八条:风险责任
8.1因遇不可抗力(包括自然灾害等)而造成的损失(包括材料、设备和劳务的损失),乙方在出具有关部门的证明文件后可以免于承担赔偿责任。但因乙方保管不善造成向甲方领用的材料及设备的损失除外,乙方仍应承担赔偿责任。乙方对该材料、设备已尽到了妥善保管义务的除外,因为不可抗力事件造成工期延误的,工期可以顺延,不可抗力事件结束后____日内,双方应继续按合同约定履行的义务。
第九条:违约责任
9.1甲方责任:甲方不按合同规定拨付工程款,超过一天则按工程费的3向乙方交付逾期违约金.
9.2乙方责任:乙方施工的工程质量不符合现行电力工程验收规范要求时,应负责返工整改,返工整改的费用由乙方承担。
9.3若因乙方原因造成的建设成本增加和因工期延误导致甲方与他方合约违约造成的损失由乙方负责。
9.4若工程质量达不到要求,施工单位应无条件返工,造成逾期完工的,还应承担逾期违约责任。
第十条:其他
10.1甲方委派 为随工代表,对本工程实施监理。代表甲方随工检查验收工程质量,发现问题及时解决,合格后及时办理随工检查签证及进行施工的有关协商工作。
10.2乙方派 ,为现场组织施工,与甲方协商解决施工中出现的问题,办理竣工验收,处理遗留问题。
10.3本合同未尽事宜,双方根据具体情况增加条款作为合同附件,与本合同具有同等效力。
10.4本合同工程价款结算中的经济纠纷,双方协商解决;如协商不能解决的,依法向发包方所在地人民提起诉讼。
10.5本合同一式二份,双方盖章签字之日起生效,甲、乙双方各执一份,。
10.6双方约定的其它条款。
甲方:乙方:________年____月____日
六、合同价款与支付方式
按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量,每平方米铺贴面积 元,该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积,其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量,不再另计任何费用。
在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担,不再另计任何费用。
达不到质量标准时,由承包人返工,因返工给发包人造成损失的,应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时,由发包人另外组织施工单位进行施工,承包人已经施工的工程量,发包人可拒付任何费用,承包人对此无任何异议。
七、工程款支付办法:
1、当地下室底板及外墙板外侧防水层全部施工完毕,经质监站、监理单位、发包人、承包人共同验收达到合同约定的质量标准,并在主体施工单位施工完回填土方后, 7日内发包人支付给承包人外墙防水已完工程量的60%;土方回填施工时,承包人应派专人在现场跟班作业,以防泥工施工时破坏防水层;
2、在土方回填后30日内的适当时间,发包人组织承包人、监理单位不少于两次的地下室防水效果初验;在此期间,承包人整理施工资料提交给发包人;初验中没有发现问题,资料提交齐全有效,发包人支付承包人所施工的底板防水和外墙防水已完工程量的25%;若在初验中发现渗漏或超过规范规定的湿渍等质量问题、或资料有缺陷时,顺延本次工程款的支付时间,直至承包人解决好所发现的问题;
3、在地下室底板和外墙后浇带等主体结构施工前后,承包人应及时配合,完成后浇带部位的防水层施工;在后浇带等部位的防水层施工完毕后的14日内,经发包人、监理单位、承包人共同初验合格后,发包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
4、承包人剩余5%的工程款转作保修金,在保修期满后的14日内,由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时,保修金不足部分由承包人交付。
八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。
九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
十、隐蔽工程和中间验收
所有分部分项工程、工序的施工,必须经发包人代表、监理工程师检查验收并签字认可后,方可进入下道工序的施工。
十一、安全施工 文明施工
安全生产,文明施工由承包人负责并承担其费用;施工开始前,发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外伤害保险,承包人施工人员发生工伤事故者,医疗费用由保险公司理赔,由发包人和承包人共同负责联系保险公司,由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人承担。一旦发生重伤事故或伤亡事故者,发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公司理赔的数额为最高封顶数额,其余由承包人承担。
十二、工程变更
施工过程中,承包人无权擅自变更;承包人应严格执行设计单位或发包人所出具的变更通知;工程变更涉及费用增减的,双方另行协商,签订补充协议。
十三、工程转包和分包
本工程严禁分包和转包;一经发现,发包人可立即与承包人解除合同,工程款不予支付。
十四、不可抗力
双方关于不可抗力的约定:暴雨、暴雪、洪水、地震等自然灾害;发生不可抗力,双方的损失分别由各自承担自身的损失。
十五、保险
承包人应为其工地所有施工人员以及进入工地人员办理人身意外伤害保险、承包人的财物保险等。
十六、关于意外停工的约定
因停水、停电、天气恶劣以及其它外部环境因素的影响致使工程停工的,承包人的窝工工时费和生活费、机械停置费和租赁费、材料占用资金损失等以及或因上述原因引起的承包人的费用支出,发包人一概不予补偿;却因特殊原因,停工时间可能相对较长时,经承发包双方协商同意并在确定再次复工的时间后,承包人可采取人员、机械退场的措施、并保护好已完工程,此费用均由承包人承担。
十七、工程质量保修
本防水工程的保修期为五年;
承包人在质量保修期内,按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定,承担本工程质量保修责任;属于保修范围、内容的项目,承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的,发包人可以委托他人修理;发生紧急抢修事故的,承包人在接到事故通知后,应当立即到达事故现场抢修;质量保修完成后,由发包人组织验收。
十八、违约责任:
1、在施工过程中,乙方必须做好做足一切安全措失,如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。
2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求,否则一经发现所造成的损失由乙方承担,甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款,乙方必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
3、乙方必须按照合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工,不得偷工减料。否则,一经发现,甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同,且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。
4、合同一经签订,乙方不得单方面解除合同或中途停工,否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。
5、在乙方施工期间,乙方工人必须服从甲方项目部的管理,不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为,否则一经发现,所造成的损失由乙方承担,所损失的金额以甲方确认的为准,且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。
6、乙方必须按照合同所规定的时间完工,否则每延误一天,乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金,如超过三天仍未满足施工要求的,甲方可单方面中止合同,乙方所有工程款不予支付,所造成的损失由乙方自行承担。
7、在保修期间(保修期为五年),如发生任何质量问题,乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复,所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。
8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。
9、工程全部完工后,乙方必须做到场地干净整洁、无任何垃圾,否则甲方有权不予验收并有权自行处理,所造成的损失由乙方自行承担,所发生的费用甲方有权直接在乙方工程款中扣除,所损失的金额以甲方确认的为准。
十九、廉洁条款
1、严禁甲方人员以任何方式明、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。
2、严禁乙方以任何方式向甲方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请,如果出现乙方在履约过程进行私下请吃、向甲方人员提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,甲方有权单方面终止合同,且乙方必须承担由此造成的工期延误、退场等一切经济损失,所损失的金额以甲方确认的为准,并且甲方有权从乙方工程款中直接扣除。如果乙方事后主动积极向甲方陈述事实或乙方有证据显示以上行为为甲方人员施压的不得已行为,则乙方可保留合同的权利和义务。
二十、其他事项:
1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。
2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。
甲方(盖章): 乙方(盖章):
甲方负责人签字: 乙方负责人签字:
签约日期: 20 年 月 日 签约日期:20 年 月 日
甲方:_____公司,乙方:______甲、乙双方本着“互利互惠、共同发展”的原则,共同开展_______________行业市场,就______(包括手机、笔记本d)业务系统,乙方通过合作利用甲方的通信网络为乙方用户提供技术服务的相关事宜达成如下协议:
一、合作内容
1、甲方根据公司总体运营思路制定终端销售政策,乙方负责“_______________”专用终端的引进和销售。
2、乙方通过对甲方进行业务分成的方式来收回投入成本。
二、甲方权利及义务
(一)甲方的权利
1、根据____________行业市场的发展需要,甲方有权与乙方共同选定____________专用终端型号;
2、甲方对订购终端制定销售政策;
3、甲方有监督乙方完善售后服务体系的权利,包括:
(1)提供终端备机;
(2)在________________区至少设有一个售后服务站;
(3)要求制定详尽的售后服务流程,严格按照产品相关三包规定处理终端售后问题;
(4)如经售后服务维修站确认为手机故障并在可提供换机服务时间范围内的,乙方必须为用户提供换机服务。
4、甲方有权要求乙方完善其终端进销体系,包括:
(1)车辆要求:自有货车至少______辆,送货人员至少______人;
(2)终端管理:要有完备的终端进、销、存管理体系及管理制度,并配备相应岗位负责人员;
(3)财务管理:具有完善的财务核算体系及管理制度,配备相应财务人员;
(4)业务联系人员:配备相关业务联系人员,用于发展用户、日常业务交涉、货物供应联系、市场销售监控等;
5、对于乙方自行订购的非电信公司集采终端,甲方有权要求出示厂家直供证明,否则不予扫串。
(二)甲方的义务
1、对于乙方扫串号终端,甲方根据cda移动业务社会化运营总体思路,有义务制定符合市场发展的终端销售政策;
2、对经甲、乙双方共同协商后订购的移动终端,甲方有义务申请将终端串号录入系统;
3、根据市场发展需要,在终端型号上,甲方有指导乙方进行采购的义务;
4、在乙方完备售后服务及终端进行销体系过程中,甲方有义务提供部分指导意见协助实施;
5、各盟市电信终端公司超期未给予乙方结算,甲方有义务协助乙方向各盟市电信终端公司催缴终端补贴款。
三、乙方的权利及义务
(一)乙方的权利
1、乙方根据市场发展需要,有自行上报进货终端型号的权利;
2、乙方订购终端过程中,在满足入围条件前提下,对订货终端型号有选择的权利;
3、对于甲、乙双方共同协商确定后进货的终端,乙方有权利要求甲方将终端串号录入系统且制定相关销售政策;
4、对于通过自身能力渗透末端销售渠道,甲方不做具体规定,乙方有权利选择渗透目标;
5、乙方在完备售后服务及终端进销体系过程中,在符合电信公司相关要求的前提下,有权利提出个性化建设方案;
6、乙方有权利要求甲方协助乙方向个盟市电信终端公司催缴终端补贴款,知道乙方收到相应款项后为止。
(二)乙方的义务
1、根据市场发展情况,针对甲方提出的终端订购需求,乙方有义务部分或全数订购;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服务及终端进销体系的义务;
3、甲方根据市场发展实际情况,对天翼终端市场进行宏观调控过程中,乙方有义务按照甲方要求经营天翼终端业务;
4、终端进货,出货及销售过程中,乙方有按照甲方要求进行规范操作的义务。
四、资费标准
1、短信费:______元条(按条);
2、功能费:______元月(自治区内不限流量费,区外流量费和超出部分按照标准资费收取);
3、上网业务包月资费套餐:______元月人,区内不限流量,____________外流量按:______元分钟计算;
4、如开通其他业务,按现行资费标准收取。
五、分成方式
1、乙方于甲方通过合作分成的方式来收回投入的成本。
2、在功能、短信等费用上进行分成。
3、分成比例为:甲方占50%,乙方占50%。
六、结算周期
1、甲方要严格按照合同约定的时间及时给予结算;
2、每月____日前提供上个月的业务出账单,双方进行对账;
3、账单核对无误后,____日乙方开出与账单等额的发票送至甲方处;
4、甲方依据乙方开具的发票在每月____日前将上月结算款汇至乙方结算账户。
七、乙方结算账户信息
公司名称:__________________
公司地址:__________________
邮编:_______________________
开户行名称:_________________
账号:________________________
八、违约责任
1、因为不可抗力导致甲乙双方或一方不能履行或者不能完全履行本协项下有关义务时,可视情形部分或全部免除承担违约责任。但遇有不可抗力的一方或双方应与不可抗力发生或清除后____日内将情况告知对方,并提供有关单位的证明文件。在不可抗力影响消除后,一方或双反应继续履行合同、如不可抗力事件影响超过三个月以上时,双方应重新协商合同的履行问题;
2、因不可抗力事件影响协议履行是,则延长履行协议的期限,这一期限相当于不可抗力影响的时间;
3、因不可抗力时间导致的`费用由双方自行承担。
九、争议解决办法
争议的解决对于因为本协议履行而发生的争执,甲乙双方可协商解决,协议不成的,由__________仲裁委员会依据规则仲裁。仲裁判决是终局的,对双方均有约束力。
十、合同生效时间
合同期限本协议自双方代表签字盖章之日起生效,合同有效期限为________年。合同到期后,如双方无反对意见,有效期自动顺延;如任何一方有反对意见,在本协议到期后前一个月书面通知对方,以反对意见书面送达为标志,则本协议到期自动终止或重新谈判签订新协议。
十一、保密协议
保密甲乙双方决定就该协议相关内容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙双方对合作内容及协议条款严格保密,不得给甲方其他竞争者透露;
2、如发现因甲方或乙方过失造成协议内容或约定条款泄密的,由责任方采取相应措施承担责任,并承担相应损失。
十二、协议的生效、变更、终止
1、本协议一式肆份,双方各执贰份,具有同等法律效力,经双方代表签字并盖章后生效。
2、在本协议有效期内,双方可以通过友好协商,对本协议相关条款进行变更或者解除本协议。任何一方欲变更或者解除本协议,应提前____日向另一方面提交书面说明。单方面解除协议的一方,应对另一方因此遭受的损失承担全部赔偿责任。
3、如果甲方不能按时付款,每逾期一天,甲方须向乙方支付应付未付金额的千分之三的违约金。
4、协议中其它未尽事宜由双方友好协商解决。
甲方:______分公司
法定代表人(或授权代表)签字:______
盖章:____________
签约日期:____________
乙方:____________
法定代表人(或授权代表)签字:______
盖章:______
签约日期:____
建筑装饰工程施工合同(甲种本)(示范文本)正文:
第一部分、合同条件
一、词语含义及合同文件
第一条、词语含义。在本合同中,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义:
1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权利和义务关系的协议,包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合同有关的全部文件。
2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包方协商达成一致意见的条款。
3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。
甲方的具体身份、发包范围、权限、性质均需在协议条款内约定。
4.承包方(简称乙方):协议条款约定的具有工程承包主体资格并被甲方接受的当事人。
5.甲方驻工地代表(简称甲方代表):甲方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
6.乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款内指定的履行合同的负责人。
7.社会监理:甲方委托具备法定资格的工程建设监理单位对工程进行的监理。
8.总监理工程师:工程建设监理单位委派的监理总负责人。
9.设计单位:甲方委托的具备与工程相应资质等级的设计单位。
本合同工程的装饰或二次及以上的装饰,甲方委托乙方部分或全部设计,且乙方具备相应设计资质,甲、乙双方另行签订设计合同。
10.工程:是指为使建筑物、构筑物内、外空间达到一定的环境质量要求,使用装饰装修材料,对建筑物、构筑物外表和内部进行修饰处理的工程。包括对旧有建筑物及其设施表面的装饰处理。
11.工程造价管理部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程造价管理部门。
12.工程质量监督部门:各级建设行政主管部门或其授权的建设工程质量监督机构。
13.合同价款:甲、乙双方在协议条款内约定的、用以支付乙方按照合同要求完成全部工程内容的价款总额。招标工程的合同价款为中标价格。
14.追加合同价款:在施工中发生的、经甲方确认后按计算合同价款的方法增加的合同价款。
15.费用:甲方在合同价款之外需要直接支付的开支或乙方应承担的开支。
16.工期:协议条款约定的、按总日历天数(包括一切法定节假日在内)计算的工期天数。
17.开工日期:协议条款约定的绝对或相对的工程开工日期。
18.竣工日期:协议条款约定的绝对或相对的工程竣工日期。
19.图纸:由甲方提供或乙方提供经甲方代表批准,乙方用以施工的所有图纸(包括配套说明和有关资料)。
20.分段或分部工程:协议条款约定构成全部工程的任何分段或分部工程。
21.施工场地:由甲方提供,并在协议条款内约定,供乙方施工、操作、运输、堆放材料的场地及乙方施工涉及的周围场地(包括一切通道)。
22.施工设备和设施:按协议条款约定,由甲方提供给乙方施工和管理使用的设备和设施。
23.工程量清单:发包方在招标文件中提供的、按法定的工程量计算方法(规则)计算的全部工程的.分部分项工程量明细清单。
24.书面形式:根据合同发生的手写、打印、复写、印刷的各种通知、证明、证书、签证、协议、备忘录、函件及经过确认的会议纪要、电报、电传等。
25.不可抗力:指因战争、**、空中飞行物坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾,以及协议条款约定的自然灾害等。
第二条、合同文件及解释顺序。合同文件应能互相解释,互为说明。除合同另有约定外,其组成和解释顺序如下:
1.协议条款;
2.合同条件;
3.洽商、变更等明确双方权利、义务的纪要、协议;
4.建设工程施工合同;
5.监理合同;
6.招标发包工程的招标文件、投标书和中标通知书;
7.工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸;
8.标准、规范和其它有关的技术经济资料、要求;
当合同文件出现含糊不清或不一致时,由双方协商解决,协商不成时,按协议条款第35条约定的办法解决。
第三条、合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。合同文件使用汉语或协议条款约定的少数民族语言书写、解释和说明。
施工中必须使用协议条款约定的国家标准、规范。没有国家标准、规范时,有行业标准、规范的,使用行业标准、规范;没有国家和行业标准、规范的,使用地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间向乙方提供一式两份约定的标准、规范。
国内没有相应标准、规范时,乙方应按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺,经甲方代表和设计单位批准后执行。甲方要求使用国外标准、规范的,应负责提供中文译本。本条所发生购买、翻译和制定标准、规范的费用,均由甲方承担。
适用于合同文件的法律是国家的法律、法规(含地方法规),及协议条款约定的规章。
第四条、图纸。甲方在开工日期7天之前按协议条款约定的日期和份数,向乙方提供完整的施工图纸。乙方需要超过协议条款双方约定的图纸份数,甲方应代为复制,复制费用由乙方承担。
使用国外或境外图纸,不能满足施工需要时,双方在协议条款内约定复制、重新绘制、翻译、购买标准图纸等的责任和费用承担。
二、双方一般责任
第五条、甲方代表。甲方代表按照以下要求,行使合同约定的权利,履
中国大学网() >>
委托人: 演集镇政府
监理人: 河南育兴建设工程管理有限公司 经双方协商一致,签订本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(一下简称“本工程”)概况如下:
工程名称: 演集镇丰庄未来城污水处理厂项目
工程地点:永城市境内
工程范围包括: 土建、安装。
总投资:人民币: 344.6 万元。
二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予他们的定义相同。
三、下列文件均为本合同的组成部分:
①本合同标准文件
②本合同专用条件
③在实施过程中双方共同签署的补充与修正文
四、总监理工程师
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种、向监理人支
定的设备材料采购合同、会议纪要、洽商纪要等应在生效后三日内及时提纠铭监理人。
第十一条 委托人应在出书面答复。
第十二条 委托人的常用代表为 。
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下措施
1. 满足监理工作需要的办公用房;
2. 监理工作需要的办公桌、椅、资料柜;
3. 业主应提供完善的办公与居住的冷暖和生活措施。
第十六条 在监理期间,委托人免费向监理机构提供 无 名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类人员应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 无 名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条 条监理人在责任期间如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失【累计赔偿金额不超过监理报酬总数(扣税)】:
赔偿金=直接经济损失×报酬比率(扣除税金)。
注:委托人应在得知索赔事件发生后28日内向监理人提出索赔意向,否则将被视为委托人放弃索赔。
第三十九条 付款方式、监理人的报酬:
本工程造价按万元,监理酬金按中标价为万元整。
本工程项目监理费的拨付,年月日拨付监理费的 ,工程竣工验收后支付监理费总额的 。
委托人同意按以下计算方法、支付时间的总额,支付附加(额外)工作报酬:
报酬=附加(额外)工作日数×监理总报酬÷监理服务日
第四十一条 双方同意用人民币 支付报酬,按无汇率计付。
第四十五条 奖励办法:
监理人提出合理化建议为委托人节约资金时,委托人应给予监理人
付报酬。
本合同自年月日至年月日。 本合同一式 四 份,具有同等法律效力,甲方 二 份,已方 二 份。 (本页无正文)
委托人(盖章):
住所:
法定代表人:
开户账号:
账号:
邮编:
监理人(盖章):
住所:
法定代表人:
开户账号:
账号:
邮编: 本合同签订于:年月日
演集镇美丽乡村建设项目监理合同补充协议
委托人(甲方): 演集镇政府
监理人(乙方): 河南华都工程管理有限公司
本次协议是对《演集镇美丽乡村建设项目监理合同》的补充,根据甲方要求,经甲、乙双方协商,对监理合同的工程内容进行增加,一致同意订立如下补充条款。
1、工程范围包括:户户通、绿化、路灯、下水道、外墙粉刷、围墙。
2、工程计量因设计变更追加的工程计量
工程名称: 委托 人 : )
监 理 人: (监理公司的名称)
签订日期: 年 月 日
( 签订日期应以第二方盖公章日期为准)
委托人×××××× 与监理人 ×××××× 经双方协商一致,签定本合同。
一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程 ”) 概况如下:
工程名称:(应以招标文件为准)
工程地点:(应以招标文件为准)
工程规模:(应以招标文件为准。建筑工程应填建筑面积,道路工程应填写道路长度或面积)
总 投 资:(以招标文件为准)
一、本合同中的有关词语含义与本合同第三部分《标准条件》 中赋予它们的定义相同。
二、下列文件均为本合同的组成部分:
① 监理投标书或中标通知书;
② 本合同标准条件;
③ 本合同专用条件;
④ 在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件;
四、监理人向委托人承诺按着本合同的规定,承担本合同专用
条件中议定范围内的监理业务。
五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种,
向监理人支付报酬。
本合同自 ×× 年 ××月 ××日开始实施,至 ××年××
月 ×× 日完成。
本合同一式 六 份,具有同等法律效力,双方各执 三 份。 委托人: (签章) 监理人 (签章)
住 所:×× 住 所:××
法定代表人: (签章) 法定代表人: (签章)
开户银行:×× 开户银行:××
帐 号:×× 帐 号:××
邮 编:×× 邮 编:××
电 话: ×× 电 话:××
本合同签定于:×× 年 ×× 月××日
合同订立地点:××省××市××(县)区××地点
第三部分 专用条件
第二条 本合同适用的法律及监理依据:
适用法律:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等与本工程相关的法律、法规。
监理依据:《建设工程监理规范》(GB50319-)及国家、地方现行的技术标准、技术资料;此工程设计文件;此工程《建设工程施工合同》及《建设工程专业分包合同》、《建设工程劳务分包合同》。
第四条 监理范围和监理工作内容:
监理范围:施工及保修阶段的监理业务(或施工图纸所涵盖的内容)。(包括施工阶段的土建、水电安装及系统配套工程)
监理工作内容:四控、两管、一协调,具体内容如下:
质量控制:按设计文件、现行标准及规范进行质量控制;
进度控制:以施工合同、批准的施工组织设计进行进度控制;
投资控制:对施工过程中现场签证、设计变更、进度款拨付进行控制;
安全及文明施工控制:对现场安全及文明施工进行控制;
合同管理:对施工合同及相关合同进行管理;
信息管理:对内业资料进行管理及收集;
协 调:协调施工各方关系(如工序交接、工序交叉等);
第九条 外部条件包括:
与本工程有关的外部协调由委托人负责或由双方协商办理。
第十条 委托人应提供的工程资料及提供时间:
1、工程资料:
① 本工程设计文件1份;
② 本工程地质勘察资料1份;
③ 本工程施工合同、其他合同及补充文件1份。
2、提供时间:
开工前七天免费提供。
第十一条 委托人应在 三 天内对监理人书面提交并要求决定的事宜做出书面答复。
第十二条 委托人的常驻代表为(此人为常驻现场代表,对相应事宜能作出答复,一般应与《建设工程施工合同》中5.3条“发包人派驻的工程师”为同一人)
第十五条 委托人免费向监理机构提供如下设施:
若提供什么应写提供什么,若不提供可写无。
监理人自备的、委托人给予补偿的设施如下:
补偿金额=
补偿金额应当就实进行计算,不给补偿的应写无。
第十六条 在监理期间 ,委托人免费向监理机构提供(有就写几名,不提供的可划/)名工作人员,由总监理工程师安排其工作,凡涉及服务时,此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供(有就写几名,不提供的可划/)名服务人员,监理机构应与此类服务的提供者合作,但不对此类人员及其行为负责。
第二十六条 监理人在责任期内如果失职,同意按以下办法承担责任,赔偿损失[累计赔偿额不超过监理报酬总数(扣税)]:
赔偿金=直接经济损失*报酬比率(扣除税金)
若发生执行此条款
第三十九条 委托人同意按以下计算方法、支付时间与金额,支付监理人的报酬:
监理取费:工程总投资(万元)×国家发布的工程建设监理收费标准 %
支付方式:监理合同签订后支付30%预付监理费,以后每月按工程进度比例支付至90%,待工程竣工一次性付清监理费,在每月随工程进度支付监理费时扣除30%的预付监理费。
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额,支付附加工作报酬:(报酬=附加工作日数*合同报酬/监理服务日)
若发生执行此条款,每月支付一次,本月初支付上个月的附加工作酬金。
委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付额外工作报酬: (报酬=额外工作日数×合同报酬/监理服务日),或发生执行此条款,每月支付一次,本月初支付上个月的额外工作酬金。
第四十一条 双方同意用 人民币 支付报酬,按 / 汇率计付。
第四十五条 奖励办法:
奖励金额=工程费用节省额*报酬比率
如果监理方所提合理化建议,为委托人节约了资金,委托人应按净节的资金的X%奖励监理人。
第四十九条 本合同在履行过程中发生争议时,当事人双方应及时协商解决。协商不成时,双方同意由(当事人双方在本合同中约定仲裁机构的,填“大庆市”,不约定的可划/) 仲裁委员会仲裁(当事人双方不在本合同中约定仲裁机构,事后又未达成书面仲裁协议的,可向有管辖权的人民法院起诉)。
附加协议条款:
1、监理单位按此监理任务组成(此合同工程名称XXX)工程项目监理机构,共派驻X名监理工程师。总监理工程师为:XXX(姓名),土建工程监理工程师:XXX(姓名)、、、、、。
2、专职监理工程师共X人,为XXX(姓名)、XXX(姓名)、XXX(姓名)、、、、、、;兼职监理工程师共X人,为XXX(姓名)、XXX(姓名)、XXX(姓名)、、、、、、。
3、如施工过程中因监理方原因,需更换总监理工程师或其他监理工程师的,需征得发包方同意,监理企业法人代表出具更换项目总监理工程师的委托书,并报市建设行政主管部门备案。
(单选题20道,每小题3.3分;多选题10道,每小题3.3分)
单选题
1、当委托人将工程设计阶段的合同管理委托给监理人时,该项工作的具体约定和要求应写在合同文件的( C )中。
A.专用条件 B.通用条件 C.附录AD.附录B
2、以下关于监理人承担安全责任的说法中,正确的是( C )。
A.对工程项目的施工进行投资、进度、质量、安全的全面控制
B.只要施工中出现质量安全事故,监理人必须承担管理失职责任
C.监理人对工程施工的安全生产承担监督管理的管理法定职责
D.如果专用条件内只约定对工程进度、质量进行控制和协调,监理人可以不负责安全管理
3、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,委托人与违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作属于( D )
A.正常工作 B.本职工作 C.额外工作 D.附加工作
4、《建设工程监理合同》规定组成合同的文件出现矛盾或歧义时,优先解释次序是( D )。
A.协议书→通用条件→专用条件
B.协议书→投标文件→专用条件
C.投标文件→通用条件→附录B
D.中标通知书→专用条件→投标文件
5、监理人根据多个同时实施工程项目的需要调整项目监理机构中的土建专业监理工程师,按照《建设工程监理合同》的规定,以下说法中正确的是( A )。
A.自行更换后通知委托人
B.自行更换,无需通知委托人
C.需报告委托人,未经同意不得更换
D.项目监理机构的主要人员应保持稳定,监理业务完成前不得更换
6、监理人发现承包人的现场施工的人员有不能胜任本职工作情况时( C )。
A.应对该人予以警告
B.应对承包人予以警告
C.通知承包人撤换该人员
D.请示委托人同意后要求承包人更换该人员
7、按照《建设工程监理合同》示范文本对委托人授权的规定,下列表述中不正确的是( B )。
A.委托人的授权范围应通知承包商
B.委托人的授权一经在专用条件内注明不得更改
C.监理人在授权范围内处理变更事宜,不需经委托人同意
D.监理人处理的变更事宜超过授权范围,须经委托人同意
8、《建设工程监理合同》示范文本对监理人职责的规定中,不包括( C )。
A.对委托人和承包人提出的意见和建议及时提出处置意见
B.当委托人与承包人之间发生争议时,协助委托人、承包人协商解决
C.委托人与监理人协商达不成一致时,作为独立第三方公正地作出处理决定
D.当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时,作为证人提供必要的证明资料
9、在专用条件内约定监理人应提交给委托人的报告,不包括( C )。
A.监理规划 B.监理月报 C.监理实施细则 D.各类专项报告
10、施工过程中,委托人对承包人的要求应( C )。
A.直接指令承包人执行
B.与承包人协商后,书面指令承包人执行
C.通知监理人,由监理人通过协调发布相关指令
D.与监理人、承包人协商后书面指令承包人执行
11、监理人遇到超过授权范围的变更事项,书面通知委托人并提出处理建议请其作出决定。委托人代表在专用条件约定的时间内未给予任何答复,则( A )。
A.视为委托人已同意变更处理意见
B.视为委托人不同意变更处理意见
C.应修改变更处理的建议,再次提交给委托人作出决定
D.应与委托人、承包人共同协商后,由委托人发布变更指令
12、下列监理人违约给委托人造成经济损失的赔偿说法中,正确的是( D )。
A.最高赔偿额为合同约定的正常服务酬金
B.最高赔偿额不超过扣除税金后约定的监理酬金
C.赔偿额为该部分正常工作的酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
D.赔偿额为合同约定的正常工作酬金占工程概算投资额的比例乘以相应的直接损失
13、下列关于监理人向委托人索赔的说法中,表述正确的是( C )。
A.监理人的索赔不成立时,不应针对此事件再提索赔
B.监理人是委托人的代理人,因此不应提任何索赔要求
C.监理人的索赔不成立时,应赔偿委托人由此发生的费用
D.监理人的索赔报告应提交给施工合同约定的合同争议评审组
14、监理人审查并同意了承包商特殊专项工程的施工组织设计。施工过程中发现承包人擅自变更了职工作业方法,监理人发出了整改通知但未要求停止施工。由于承包人的施工方法存在缺陷导致发生严重的质量事故,对此事故责任的下列说法中,正确的是( D )。
A.承包人是保证工程质量的直接责任人,监理人无责任
B.承包人擅自改变施工方案,监理人不承担责任
C.监理人对发现的问题已发出整改通知,不对事故承担责任
D.监理人未发布停工指示,应承担事故损失的连带责任
15、委托人对监理人提交的阶段支付酬金申请书内的附加工作酬金有异议时,按照通用条件
的规定,该阶段的酬金支付应为( D )。
A.将支付申请书退回监理人,要求提供有效证明材料后再行支付
B.将支付申请书退回监理人,要求重新计算正确后再行提交
C.按支付证书要求的款额支付,异议部分留待后续再解决
D.对无异议部分按时支付,有异议部分暂不支付
16、监理合同的有效期为( D )。
A.实际开工是起,至监理工程竣工移交之日止
B.自合同签字日起,至监理工程竣工移交之日止
C.自合同签字日起,至协议书证明的监理服务期限之日止
D.自合同签字日起,至完成监理工作并结清监理酬金之日止
17、按照通用条件对变更的规定,委托人与监理人通过协商调整正常服务酬金的情况不包括( B )。
A.委托监理工作范围内的工程概算投资额增加
B.承包人原因不能按期竣工使监理工作期限延长
C.监理过程中颁布新标准导致监理服务的范围增加
D.因委托人调整建设工程的规模导致监理人的正常工作量减少
18、按照通用条件对解除合同的规定,下列情况中不包括( D )。
A.监理人无正当理由不履行监理义务
B.非监理人原因致使监理工作暂停超过182天
C.由于不可抗力事件的损害导致合同继续履行已无意义
D.虽然工程尚未竣工但协议书中约定的监理服务期限已到期
19、委托人调整了工程的建设规模,致使监理工作的范围缩小、工作量减少时,下列关于监理酬金调整的说法中,正确的是( C )。
A.调整建设规模导致监理工作的减少是委托人的原因,约定的监理酬金不应调整
B.因该部分监理工作不再进行,委托人应补偿监理人损失的利润
C.按删减工程的工程概算占总概算的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
D.按监理人提出的该部分工程预计的监理工作时间占约定监理期限的比例相应减少正常监理工作约定的酬金
20、按照通用条件对监理人获得奖励的规定,以下说法中正确的是( D )。
A.监理的工程提前竣工
B.监理机构认真履行了合同约定的义务
C.工程施工未出现任何质量、安全事故
D.监理人提出的合理化建议使委托人获得了经济效益
多选题
1、按照《建设工程监理合同》示范文本对相关服务的定义,以下工作中属于相关服务的有( D ):
a.负责工程施工图的设计
b.负责勘察合同的履行管理
c.监理人负责施工招标的代理工作
d.对本工程大型钢结构吊装进行技术咨询
e.按照委托人的要求编制采用新技术施工的质量检验标准
A.b dB.a d e C.a b c d D.b d e
2、委托人与监理人最终结算的合同酬金与协议书内约定酬金的金额不一致的原因可能有( C )。
a.监理人完成附加工作后对酬金的调整
b.合同履行期间由于市场价格的浮动导致的酬金调整
c.工程概算投资增加时,对正常工作酬金的调整
d.监理人提出的合理化建议使委托人获得经济效益给予的`奖励
e.工程施工未能按期竣工,监理人承担拖期赔偿的连带责任,对酬金的调整
A.b c e B.a e C.a c d D.c d e
3、《建设工程监理合同》示范文本规定的合同文件包括( A )。
a.协议书
b.附录B
c.标准条件
d.监理人的投标文件
A.a b d B.b c d e C.b c D.a b c
4、通用条件中对监理人义务的规定包括( A )。
a.主持召开第一次工地例会
b.审查承包人的施工组织设计
c.检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况
d.审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料
e.主持工程竣工验收
A.b c d B.a d c d C.a b c e D.b c e
5、《建设工程监理合同》示范文本规定的监理依据包括( B )。
a.行政法规
b.城市规划
c.有关的工程标准
d.监理项目的施工合同
e.监理项目的材料供应合同
A.a b c d B.b e C.a c d e D.a d e
6、按照《建设工程监理合同》示范文本的规定,监理人应撤换监理人员的情况有( C )。 a.不能胜任岗位职责
b.检查的认可的施工部位出现质量缺陷
c.向他人泄露施工合同要求保密的新工艺施工方法
d.依据试验数据作出错误的判断,导致工程质量事故
e.同意深基坑开挖的专项施工组织设计的专家审查意见后出现了边坡塌方
A.b c d e B.a c d C.a c d e D.c d e
7、在附录B中约定委托人为监理人提供开展监理服务的条件可能有( B )。
a.技术咨询
b.工程资料
c.办公用房
d.交通工具
e.办公用品
A.c d e B.a b d e C.c d D.b c d
8、按照通用条件中对酬金阶段支付的规定,申请书的内容应包括( C )。
a.本阶段的正常服务酬金
b.索赔要求增加的酬金
c.合理化建议应获得的奖金
d.增加工作内容应增加的酬金
e.委托人上期支付时拖延支付的利息
A.a b e B.a c d e C.b c e D.b c d e
9、下列选项中属于监理附加工作的有( C )。
a.按照委托人的要求增加监理工作的内容
b.因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长
c.委托人与严重违约承包人解除合同后,监理人完成的善后工作
d.因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少
e.监理过程中因工程相关的法律法规、标准颁布导致监理服务的时间增加
A.c e B.b c d e C.a b c e D.a b d
10、不可抗力事件导致部分工程严重损坏致使该部分的监理工作不能继续进行,按照通用条件的规定,监理人应采取的措施包括( D )。
a.将事件的影响及时通知委托人
b.立即停止该部分的监理服务
c.采取有效措施减少损失的扩大
d.采取有效措施减少损失的扩大
e.暂停服务时间超过182天后发出解除该部分工程监理义务的通知
A.a c e B.b c d e C.a c d e D.b d e
★ 技术咨询合同示本
★ 工程合同示本
★ 建设工程施工合同
★ 道路施工合同示本