下面是小编整理的广州市管网施工合同（共含15篇），欢迎阅读分享，希望对大家有所帮助。同时，但愿您也能像本文投稿人“数字小饼干”一样，积极向本站投稿分享好文章。
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________________________________________ 工程地点：________________ 施工图号：__________________ 工程内容：______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：__________________________ 低压：___________________________
三、 合同工期
开工日期：_______________竣工日期：__________________ 合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—20__、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—20__、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—20__、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：20__年山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，20__《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF-20__-0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方：乙方：
年月日：
发包方（甲方）： 委托代表人： 电话：
承包方（乙方）：委托代表人：电话：
为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公平公正平等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：
一、 工程承包方式：
包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包使用材料运输及二次搬运，不包料。
二、 工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工
具体做法：
1. 排水管网做法：根据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线——挖管沟土方——根据坡度清理平整，沟底找平——拉线安装排水管 ，临时用土稳固——回填松散土方——管沟全线回填。
2. 检查井做法：根据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm——原土夯实——浇10cm厚混凝土垫层，直径≥1.5米——砖砌240mm净直径1.0米——0.7米检查井壁——内粉井壁内侧——根据标高安装井圈和井盖。
3. 化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线——挖化粪池土方——找出化粪池底，做到进高排低——安装化粪池——连接进排水管网——回填土方——砌化粪池井口——安装化粪池井圈井盖。
三、 质量要求：
1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位牢固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品保护。
2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。
3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一致，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。
四、 包工费计取办法：
排水管网（管径110mm～500mm）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（4m3～16 m3）均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。
五、 包工费支付办法：
按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。
六、 工期要求：
总工程量排水管网约500米，检查井约50个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。
七、 安全文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何原因发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方承担。乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，配合甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到安全生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济处罚。
八、 协议生效及终止：本合同自甲乙双方签字后开始生效，协议内容履行完毕自动失去效率。
九、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应承担给对方造成的损失，如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。
调解不成向当地法院申诉。
发包方（甲方）： 承包方（乙方）：
法定代表人： 法定代表人：
日期： 日期：
包发单位（简称甲方）
承包单位（简称乙方）
为了保证本工程施工安全，顺利完成工程任务，按照《中华人民共和国合同法》、国电公司《安全生产工作规定》、《电力建设安全施工管理规定》和四川省电力公司资阳公司的有关规定，经甲、乙双方协商，签定本协议。
一、协议范围
本协议包括 石湍 镇 长沟 村高低压线路及户表工程安全工作。
二、双方安全职责
（一）甲方职责：
1、施工管理中，严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，监促乙方在施工中提高安全施工管理水平，保障设备、职工在劳动工程中的安全。
2、严格审查乙方施工人员素质（含负责人、技术员、工人）及特种作业人员取证（安全合格证、操作证）情况。
3、严格审查乙方有满足工程需要，保证安全施工的机械、工器具及安全防护设施、安全用具。
4、负责检查、监督执行工程的施工“作业指导书”乙方全部实施。
5、开工前对乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底和考核。
6、有权监促检查乙方在执行安全工作规程和有关规定中的违章行为，制止违章作业，必要时有权令乙方停工或给予经济惩罚。
7、监督与监促乙方对现场使用民工的安全管理。
（二）乙方职责：
1、在施工中要严格贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实各种安全工作规程、规定，保障设备、职工在施工过程中的安全。
2、向甲方提供真实的保证安全施工的机构。经过检查和试验合格的机械，工器具及安全防护设施用具的配备资料。
3、向甲方提供真实的施工人员的技术素质（包括负责人、技术人员和工人）及特种作业人员取证资料（安全合格证、操作证）。
4、严禁使用未成年和不适合现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。
5、工程开工前必须自上而下进行安全技术交底，全体施工人员均应掌握工程特点及施工安全措施。
6、在施工过程中要严格执行施工“作业指导书”。 开工前应组织施工人员学习《电业安全工程规程》、《电力建设安全工作规程》等规程规定，并经考试合格后方可进行工作。
7、加强对临时工的现场管理工作，对所使用的民工进行安全知识教育，临时工不得从事高空和电气作业。
8、定期或不定期组织施工现场安全检查，及时纠正违章行为，制止违章作业，必要时应停工处置不安全因素。
9、乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，对甲方提出的安全意见必须及时整改。
10、严格按照《电业安全工作规程》、《电力建设安全施工管理规定》组织施工。
三、双方在工程中如违反安全合同中任何条款，导致发生的事故，按其责任划分各自承担安全责任。
四、参照《电力建设安全施工管理规定》的通知中第八十条规定，甲方预扣与乙方签定的施工合同价款的5%作为安全施工保证金。发生死亡事故扣除保证金的100%；发生重伤事故扣除保证金的50%。
甲方：法定代表人（委托人）：
乙方：施工负责人：
年 月 日
甲方：
乙方：
甲、乙双方本着互惠互利、共同发展的原则，就乙方承建的甲方 工程有关事宜，进行了认真协商，双方取得了一致意见，特订立了本协议，具体内容如下：
一、 工程承包内容和结算方式：
施工内容： 工程（包工包料）。
工程类别结算方式：
本工程包干价 ____万元。
乙方应严格按施工图及方案要求进行施工。最终以乙方现场的实际做法、乙方完成竣工资料及竣工图。
设计变更和经济签证必须经甲方工程部审核签字加盖公章后生效，否则无效。设计变更和经济签证进入工程竣工结算，不作为支付进度款的依据。
二、工期
________年____月____日开工；室外给排水工程________年____月____日竣工交付甲方使用。
三、工程款拨付：
合同包干价： ____万元。
合同签订后，工人进场施工，完成工程一期部分的工程内容后7日内付完成工程量的70%工程款，依次执行。工程进度达80%后支付至暂控价70%工程款，工程完工、验收合格后报建设单位施工资料及甲方代表核实后签证认可的资料进行工程结算定案后，支付到工程结算总价的95%，预留5%保修金，保修期两年。
四、违约责任
该工程若因甲方原因造成工期延误，则工程工期相应顺延。若因乙方原因未能按期交工每拖延一天向甲方支付违约金壹仟元，均从工程结算款中扣除，归甲方所有。
若因乙方的原因，不执行合同或终止合同，则乙方向甲方赔偿合同总价的10%的违约金。
五、质量和质量保证金：
工程质量：一次性验收 合格 。
若因乙方原因未能使工程质量一次性验收合格，乙方给甲方支付质量保证违约金 ____万元，从工程结算款中扣除，归甲方所有。
六、验收标准：工程验收依据建筑工程质量检验评定标准、建筑工程施工质量
验收统一标准、砌筑工程施工质量验收规范等相关技术标准规范。给水工程所使用的材料严格执行乌鲁木齐市水务集团有限公司8月8日＜关于规范使用小型供水工程材料的通告＞的要求。保证供水工程竣工使用后正常交接 市水务集团管理。
工程竣工后，由乙方向甲方提交工程竣工资料及竣工验收申请报告，甲方组织乙方、监理公司三方参加共同进行工程验收。
七、工程其它事项
1、乙方人员进场应听从甲方管理人员的协调安排。应对进场工作加强安全教育，如发生人员伤亡事故，甲方不承担任何责任。
2、乙方应按照甲方的要求组织施工，接受监理人员的监督。若工程质量达不到质量要求，施工进度不能按计划完成时，甲方有权拒付工程款，并有权与乙方解除合同。
3、乙方施工时，不得破坏甲方现场已有的其他管线及设施，否则由乙方自行恢复，费用自理，造成损失的，由乙方承担。
八、乙方同意在工程竣工验收合格之日起七日内，给甲方提供工程竣工资料两套，将工程交付甲方使用；该项条款作为双方进行工程结算的前提条件之一。
九、工程结算完毕后，乙方同意33万元采用非货币形式进行支付工程款。
其它未尽事宜，双方协商或另外签订补充协议，本协议一式四份，甲乙双方各执二份。。
甲方： 乙方：
代表人：代表人：
________年____月____日
发包方： （以下简称甲方）
承包方： （以下简称乙方）
根据xx电网公司批复的xx供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施计划，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：
一、 工程内容及承包方式
1、工程内容：
2、工程安装费 ____万元（具体明细见附表）：具体金额为：子项中标价×设计方案的工程量
3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。
4、工程工期：从________年____月____日至________年____月____日。
二、工程价款的支付方式
1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%
2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后（质保期一年），甲方支付乙方工程安装费的75%。
3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。
4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。
三、工程管理
1、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的191号文《关于农村电网建设与改造技术原则》、《xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则》、《xx省农村电网建设与改造的基本技术要求》，及贵阳供电局下发的《10KV配电线路实施技术规范》、《低压配电技术规范》施工验收。
2、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被恢复赔偿相关事宜。甲方配合乙方进行协调。
3、工程开工前，甲、乙双方必须签订安全协议，并按协议内容履行各自的安全责任。
4、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。
5、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0。5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、安全等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。
6、乙方在施工中必须服从甲方现场监理人员的管理。
7、乙方不得将工程转包，一经发现，立即停止施工，并承担一切经济损失和法律责任。
四、设备、材料供应与清理
1、工程所需主材需经甲方审定。乙方必须指定专人凭各分（县）局签单到指定的地点领取主材。
2、乙方在施工完成后应将甲方委托进行的改造工程中不再使用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。
3、乙方应将拆除的旧设备和材料及时归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。
五、违约责任
1、乙方不得擅自购买主材，经发现，甲方有权：①责令乙方立即停止施工，②不付乙方工程款，③要求乙方承担一切经济损失和法律责任。
2、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。
3、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿甲方的经济损失。
4、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。
六、争议及其它
1、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。
2、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。
3、未尽事宜，双方另行协商。
4、附则：
甲方（签章）： 乙方（签章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签名）： 委托代理人（签名）：
年 月 日 年 月 日
发包方（全称）：
承包方（合称）：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本建设工程施工协商一致，订立本合同。
合同内容如下：
一、 工程概况
工程名称：蔬菜种植、光伏发电
工程地点：嘉祥县梁宝寺镇燕尾河村
工程内容：本园区内的所有道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的施工及设计。
工程立项批准文号：________年底前齐备
资金来源：开工前已备齐该工程款。
二、 工程承包范围：大包，包工包料，保质量安全，绿化保设计。
三、 合同工期：道路、给排水在________年底前完工电线电缆、路灯、绿化等具体开工日期依工地现场实际施工情况定。
四、 质量标准：合格工程
五、 取费标准：道路硬化、绿化、给排水、路灯照明等均按山东省最新定额取费。
六、 合同价款：以实际发生的工程量为准（见预算报表）。道路硬化、绿化、给排水、电线电缆、路灯等附属工程的预算报表，为本工程施工合同的补充条款，具有相同的法律效力。
七、 付款方式：乙方的机械人员进场拨付总工程款35%的预付款，本工程施工一半拨到70%，完工拨至97%，剩余3%完工验收合格后一年内支付。
八、 合同生效:
合同订立时间 ________年____月____日
合同订立地点：
本合同双方约定： 后生效。
九、 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，未尽事宜协商解决。
发包人（公章）：承包人（公章）：
住所 ： 住所：
法定代表人：法定代表人：
电话：电话：
五、安全要求
1、乙方必须遵守公司和项目管理的各项安全制度，定时对工人进行安全、法制教育，甲方对违犯制度规定的进行罚款处理，如多次违犯甲方有权清理出场。
2、进场后将各工人的基本情况名单报项目部登记备案。所有进场的工人必须签订安全责任书后方能作业施工。
3、乙方人员严禁在施工现场用火、吸烟等安全管理要求，违者造成后果由乙方自行负责。
6、乙方必须按时参加项目部例会。在施工过程中乙方无论遇到什么情况(不可抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲方按乙方已完成工作量的50%金额支付工程款并有权把乙方清理出场，保证金不退还;乙方必须保证甲方要求的工程进度，中途不能达到甲方要求的进度时，甲方有权更换班组，并按80%支付工程款，退还50%保证金，乙方无条件撤除现场。
7、乙方在施工过程中，发生安全事故所造成损失及赔偿每次在壹万元内的由乙方自行负责，其中税金、补贴、保险福利及利润等都包含在以上单价内，乙方不得以任何理由再要求甲方支付其他款项。壹万元以上由甲方负责70%，乙方负责30%。
五、 保证金及付款方式
乙方进场时支付甲方 2万 元做保证金,工程完工经甲方验收合格20天内乙方并支付乙方总工程款的80%工程款，尾款在基础工程完工后二个月内全部付清。
六、 若本工程发生上述工作之外的需要乙方完成的零星工作，乙方应在甲方的指导下积极配合完成，甲方开派工单确认工作量或单价，必须由项目经理、施工员、公司指定现场负责人签字认可，否则结帐视为无效，特殊情况除外。
七、 工期要求
本项目工期定在88天内完成。
八、甲乙双方责任
(一)甲方责任
1、负责施工现场各施工班组之间协调;
2、提供施工作业面及施工技术指导、交底、监督;
3、工程质量验收、安全监督、检查，工程量结算;
4、提供施工现场用水、用电和工人住宿;
5、如乙方为赶工期通宵加班作业，甲方负责解决加班生活。
6、如甲方原因或其它因素，造成停水、停电，现场甲方签字认可后工期顺延。
(二)乙方责任
1、按批准的施工方案和甲方发出的指令要求组织劳务作业，遵守甲方的各项规章制度，听从甲方施工管理人员的统一管理和合理调配。按时参加项目部例会。
2、完成劳务约定应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方发出的指令要求进行作业，随时接受甲方和各级部门的检查验收，并承担自身原因导致工程返工、修改的费用。
3、负责对新工人进行安全生产教育，严格按安全生产操作规程组织施工，保质、保量按期完成施工任务。
4、如乙方违约，承担相应的违约责任。
九、其它及违约责任:
1、乙方如不认真履行合同条款，在施工过程中无故扯皮、停工、无理取闹或无故要求终止合同，甲方按完成工程量的总额支付乙方50%，造成的损失由乙方全部承担;且相关保证金不给退还乙方。
2、乙方在进场3天内必须保证施工人数每孔每天必须有人开挖，如果孔桩连续2天没有开挖，甲方有权终止合同且不付给乙方任何费用。
3、如乙方拖延工期按1000元/天处违约金。(不可抗力因素、及甲方原因除外)
4、乙方在施工中必必须服从甲方、建设单位管理，晚上该加班的乙方无条件加班，不复从安排甲方处罚违约金500元-1000元/次。
5、施工中如乙方在工地上偷盗，甲方将按所盗材料价值的10倍对乙方进行处罚，情节严重者上报公安机关。
6、乙方在领取工资时，必须按甲方相关财务要求造相应金额人工工资表。
7、本合同未尽事宜，双方签订补充协议另行协商，由甲、乙双方签字章盖后生效。
十、 本合同一式两份，双方各一份，签字后生效结清尾款后自然失效。
甲方(签章)： 乙方(签章):
施工负责人： 施工负责人：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话： 签约时间: 签约时间:
管网施工合同范文三
发包人(全称)：
承包人(全称)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、法规、条例等，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本天然气工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：_____________________________________________ 工程地点：________________ 施工图号：__________________ 工程内容：______________________________________________
二、 工程承包范围
施工图所涉及的管道和设备的安装及配套的土建工程等。标段桩号：中压：__________________________ 低压：___________________________
三、 合同工期
开工日期：_______________竣工日期：__________________ 合同工期总天数：_______天
四、 质量标准
按照《城镇燃气设计规范》GB50028—、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33—、《现场设备、工业管道焊接工程焊接工程施工及验收规范》GB50236—、《工业金属管道施工及验收规范》，现行建筑标准图集等国家质量检验评定标准，工程质量达到合格。
五、 承包方式
包工包料(主材与设备由发发包提供)
六、 合同价款
1、金额(大写)：______________________________元(人民币)
2、合同调整价款：施工中发生经发包方认可的设计变更、现场签证、技术核定单所产生的价款。
3、工程款支付：工程竣工验收合格后，工程结算审结半年内，分期付清。
4、计价依据：山西省建设工程计价依据《建设工程预算定额》、《安装工程预算定额》、《市政工程预算定额》、《山西省建设工程预算定额》，2011《太原市建设工程材料预算定额》、当期《临汾工程建设标准定额信息》，招标工程按照招标文件的约定执行。
七、材料设备供应
施工图中的主材及设备由发包人提供，主材及设备款在结算时扣回。辅材在发包人认可后可由承包人自购。所有材料设备必须出具产品合格证明。
八、工程质量保修
承包人对施工图中所涉及的管道安装及土建工程承担质量保修责任。
1、质量保修期从工程竣工验收合格之日起计算，保修期两年。
2、保修范围：施工图及设计变更所设计的内容和项目。
3、承包人在保修期内接到抢修通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
4、工程质量保修金为施工合同价款的5%，金额________元。
5、发包人在质量保修期满经验收合格后，将剩余的保修金返还承包人。
九、发包人的权利和义务
1、发包人向工地派驻现场管理人员，负责工程的管理、验收及对外的协调。
2、开工前向承包人提供施工图纸四套。
3、审查批准承包人的施工组织设计(施工方案)。
4、负责办理开工前的有关审批手续，协助承包人解决施工现场的用水用电。
5、开工前以书面形式校验水准点与坐标控制点。
6、协助处理施工场地周围地下管线、临近建筑物、构建物、文物、树木的保护工作。
7、组织图纸会审。
8、在施工中如遇到与施工图纸不符的情况，发包人应及时通知设计单位到现场协商处理，并由设计单位出具书面处理意见。
十、承包人的权利与义务
1、承包人向工地派驻项目负责人，负责施工的组织、施工的质量、进度和现场安全管理等。
2、承包人对燃气工程图纸资料负有保密责任。
3、开工前向发包人提供施工组织设计(施工方案)。
4、提供对施工场地周围地下管线和临近建筑物、构建物、树木的保护措施及方案，经发包人批准后实施。
5、开工、暂停施工、工期延误等必须按规定出具书面报告，经发包人批准后实施。
6、严格按照施工图及相应的标准规范进行施工。
7、承担施工现场的安全和保卫工作，严格履行《燃气工程安全施工责任协议书》中的乙方责任，消除隐患，杜绝事故。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担相应的赔偿责任。
8、工程不得转包。非经发包人同意，承包人不得将所承包的工程的任何部分分包，一经发现，发包人有权单方面终止本合同，并要求承包人赔偿相应损失。
9、按照国家及公司有关文明施工的具体要求组织施工。
10、工程完工后3日内通知发包人现场管理人员组织验收，工程竣工验收合格后7日内，将竣工材料及结算材料报发包人审核。
11、承包人向发包人承诺按照合同的约定组织施工、并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
十一、违约责任
1、发包人违反本合同约定，赔偿其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
2、承包人违反本合同约定，延误工期的，工期每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人;未达到合同约定质量标准或其他违约的，承包人无偿返工并赔偿因其违约给发包人造厂的一切损失。
3、承包人若不按期将竣工资料及竣工结算转交发包人，每延误一天，发包人按工程总造价的2%扣罚承包人。
十二、安全责任
承包人由于安全措施为按有关规定落实造成安全事故，导致施工人员或第三者伤亡，由承包人承担全部责任，并承担全部经济损失及赔偿。承包人应为施工现场有关人员的生命财产和施工机械办理保险，支付保险费用。
十三、争议
1、约定请建设行政主管部门调解。
2、调解无效可向当地人民法院提请诉讼。
十四、本合同未尽事宜、双方可按照《建设工程施工合同》GF--0201示范文本中的通用条款执行。
十五、本合同双方签字盖章后生效，在竣工验收、结算完毕、保修期过后终止。
十六、本合同一式陆分，发包人肆份，承包人贰份。要求陆份用钢笔或碳素笔工整填写。合同签订后，擅自涂改无效。
甲方：乙方：
年月日：
发包人(全称)： 简称： 甲方
承包人(全称)：___________ ______________ 简称： 乙方
依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就曲阜圣景新城安置楼热力外网施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____曲阜圣景新城安置楼热力外网管道工程____
二、工程承包范围：___圣景新城小区北面红线至楼外墙1.5米处供热管道施工，
竣工验收等一切工作。____
三、工期目标：从 年__ 3月_23 _日开始，至 2012 年_4 月 30 日
全部竣工，并确保曲阜市供热公司、公共事业管理局等相关执法部门验收合格，达到使用要求及各项条件，否则乙方应承担一切经济损失。
四、合同价款及承包形式：
采取总承包方式：包工包料,合同签定后材料价格的浮动不论大小概不调整。 预算总造价约为：金额：__862465.54万元，大写：(人民币)捌拾陆万贰仟肆佰陆拾伍元伍角肆分结算时以实际测量工程量为准进行结算。
乙方按实际结算额，开具税务局正式建安工程税务发票。
五、工程进度款支付：
1)、合同签订后支付合同造价 20%_。
2)、主材进场支付合同造价 40%_。
3)、小区内供热管道施工完毕后支付至合同造价的__80__%。
4)、整体工程竣工，系统打压完毕，经甲方分管部门验收合格，支付至合同造价的__95__%，剩余5%做为质保金，两个采暖季后付清。
六、工程质量和验收标准：
1、乙方必须严格按照施工图与说明书强制性标准及现行的国家规范、标准、安装工程施工工艺要求和供热公司行业标准等有关规定进行施工。在施工过程中随时接受甲方及有关部门的检查，为检查检验提供便利的条件，并对检查出的质量问题及时整改。由于乙方施工质量问题引起的管道爆裂、折断、漏水等原因造成的人身、财产等一切经济损失均由乙方承担。
2、为了强化过程控制，根据工程进度验收分部分项工程，乙方必须提前通知甲方及有关部门对各分部分项工程进行检验评定，甲方及有关部门验收不合格或未经甲方验收不得进行下步工序施工。
3、为确保一次验收合格或优良，竣工验收7日前通知甲方进行内部验收并对提出的问题及时整改，乙方应提供验收前的一切质保证件及所有竣工资料(装订好)交给甲方，验收标准按国家颁发的验收规范及质量检验标准为依据，乙方应确保验收通过，否则损失自负。
4、隐蔽工程隐蔽时，乙方须在二十四小时之前通知甲方驻工地代表进行检查验收，未经验收不得隐蔽。
5、管道安装工程的技术资料由乙方按《建筑安装工程技术资料编制指南》的要求及有关规定进行整理经有关单位审核合格后，报甲方存档。
七、材料要求：
乙方所用的材料必须达到国家标准要求，应与甲乙双方认可的材料样品、型号、牌号、规格相符，乙方应提供所有材料的一切质保证件，否则，由于材料原因引起的质量问题均由乙方承担。
八、安全目标及标准：
1、工程安全目标：确保五任何安全事故。
2、乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按标准组织施工，并随时接受甲方及上级安全监察人员的监督检查，为检查检验提供便利条件，采取必要的安全防护措施，并对查出的质量问题及时整改，消除事故隐患。
3、必须按《安全技术操作规程》操作，认真执行《安全生产法》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《安全生产检查标准》、《山东省建筑工程安全生产管理规定》、《各省市建筑工程施工现场管理规定》，由于违反以上规定出现一切安全事故责任及经济损失均由承包方自负。
4、乙方签订合同前，应提供相应资质证件及合法经营证件，经甲方审核认可后方可签定本合同，因乙方具有资质，属大包干承包形式，施工中出现的大小安全事故均由乙方承担。
九、工期要求：
1、乙方必须严格遵照合同的要求，保质、保量的完成所有的工程量，否则每拖延一天工期，罚款乙方1000元，损失由乙方自负。
2、按照合同约定具备拨款条件时，乙方应提前3天向甲方申请资金进行支付，甲方不按约定拨款，造成工期延误，工期应顺延，但必须有甲方顺延手续签字。
3、因战争、**、自然灾害等不可抗拒因素，工期应相应顺延。
十、其他事项：
1、施工期间出项的一切行政罚款、居民闹事、协调公关工作，均由乙方负责。
2、乙方如若在施工过程中，出现因政府原因无法施工下去，所出现的各项损失，由甲乙双方按责任分别承担，已拨付款项，乙方无条件退回甲方。
3、乙方在经营活动中，若出现亏损或银行借款等其他债务，均由乙方承担，甲方不承担任何经济连带责任。
4、乙方不得将工程转包，否则甲方有权更换施工队伍，终止承包合同，损失乙方自负。
5、乙方必须严格执行甲方的管理制度，服从管理，听从安排接受各业务处室的检查指导，文明施工。施工文明、围挡等设施费用，均由乙方承担。
6、该工程保修期按国务院第279号令《建设工程质量管理条例》中规定的时间执行，竣工验收合格之日起计算保修期，保修期内乙方应对工程质量进行回访，出现问题乙方应三天内给予处理，维修费均由乙方负责，如乙方拒修，一切损失均由乙方承担。
7、甲方提供的济邹剩余材料必须使用到工程中。
本合同在履行过程中发生的争议，双方协商解决，也可由仲裁部门进行仲裁解决或者向当地人民法院起诉。
十一、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，本合同一式四份，双方各执两份。
甲 方： 乙 方：
代表人： 代表人：
年 月 日
5、 乙方的权利和义务：
1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。
2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。
3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。
4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例要求和文明施工现场要求，交工前将施工现场的建筑垃圾清运干净，并杜绝任何违法、违章事故发生。
5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。
6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。
7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。
8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。
十、违约责任：
1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之 向乙方支付违约金。
2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。
3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之 向甲方支付违约金。
4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工 个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起 日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的 %向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，经双方签字盖章后生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
室外管网施工合同范文三
建设单位(简称甲方)：
施工单位(简称乙方)：
经甲、乙双方共同友好协商达成一致，甲方将 给水管道工程确定由乙方承建。为明确双方责任、义务，根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》的有关规定，结合常德市建筑工程施工合同等有关规定，特签订本合同。
一、工程名称、内容、范围及承包、结算形式
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程范围：现有给水管网及后期给水管网
4、承包形式：施工实行即图纸范围内包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
二、工期
1、施工工期： 个日历天，根据甲方要求达到的施工进度和通水时间。
2、到下列情况经甲方代表确认后工期顺延：
(1)不可抗力;
(2)重大设计变更或地质勘察资料不全面、不准确等原因引起的工程量变化;
(3)非乙方原因的一周内停水停电达8小时以上;
三、质量标准：按照国家及 市现行施工技术规范进行验收。
四、合同价款
工程造价：暂定合同价为￥ 元整(人民币) 。(该价格不包括破绿化、道路费用，不包括给总包的配合费，配合费由甲方与总包协调解决，工程施工中发生的设计变更等工程量签证由甲方和施工方协商签订并计入工程决算)。
五、甲方责任
1、提供施工场地的设计施工图纸、临时材料堆放场地及施工用的临时水、电接驳点，具体施工用的水电管线及其水电费由乙方负责。
2、按菏泽市对合法施工、安全文明施工、环境保护、消防等有关规定办理有关手续。如因甲方手续不全造成工程被停工、罚款等后果，甲方承担责任。
3、对工程质量、进度、安全文明施工进行监督、检查。
4、按合同及时支付工程款。
5、及时组织竣工验收工作。
六、乙方责任
1、合同签订后三天内提交施工组织设计。
2、按施工有关图纸、技术安全交底情况及有关规范的要求，组织人 员机械保质、保量、保工期、保安全地完成施工。
3、按甲方的要求编制好施工进度计划。
4、做好施工记录、隐蔽工程记录，及时提供施工记录表、竣工图。
5、作好质量自检工作，保证按照有关规定进行施工。
6、服从甲方、工程监理单位和总包单位关于现场施工的管理。
七、工程款支付
1、合同签订后，甲方须向乙方支付合同总造价的 %作为备料款，即人民币 元整(￥ 元整);
2、工程进展到工程量的 %时，甲方须向乙方支付合同总造价的 %，即人民币 元整(￥ 元整);
3、工程竣工验收合格并通水后，乙方向甲方出具乙方公司开出的保修证明，甲方向乙方支付余款，合同造价的 %，即人民币 元整(￥ 元整);
4、剩余 %作为质保金，待本工程保修期(一年)满后并经甲方及物业公司确定已完成质保任务后十日内支付完毕。
八、工程质量标准
按国家和 市现行有关施工验收规范，约定工程质量达到合格标准。
九、争议
履行合同过程中发生争议，经协商后仍不能解决，可向 市人民法院起诉。
十、违约
1、乙方未按甲方要求的进度完工，每延误一天支付违约金元。
2、任何一方不全面履行合同条款均属违约，造成对方的经济、名誉等损失，由违约方承担责任和赔偿对方的经济损失。
十一、合同的生效与终止
1、本合同经双方法人代表或委托代理人签字盖章后即生效，至工程竣工验收并结清工程余款后，自行终止。
2、本合同一式份，甲方执乙方执份，均具有同等法律效力。
3、本合同未尽事宜，经双方协商同意后可签订补充协议，与本合同有同等法律效力。
甲方(章)： 乙方(章)： 代表人： 代表人：
时间： 年 月 日
建设方(以下称甲方)：
承包方(以下称乙方)：
监督方(以下称丙方)：
本合同有甲乙丙三方共同协商鉴定，责任方向为：乙方对甲方负责，丙方对甲方负责。
一、工程概况：
工程名称：
工程地点：
安装内容：包工包料，包含以下内容：建业园小区3#楼东十字路口至各楼供热总阀处、设备的安装，调试、验收等图纸设计的全部内容(施工界限为各楼供热总阀门处)备注：
二、工程价款
本工程采用一次包干的承包方式。
本工程价款金额共计 元，大写( )
三、管道及管件的规格型号
具体材料详建预算表。
四、工程期限
1、乙方在收到甲方工程款3日内将材料运至施工现场。
2、工程具备安装条件后，乙方应在日内安装结束。
3、调试及验收，工程安装结束后，乙方应在日内调试完毕。
五、付款方式
1、合同签订后甲方即付乙方合同的价款的
2、超出发包部分的工程由甲乙双方协商解决(设计变更或补签合同)。
六、甲方责任
1、甲乙双方共同商议管道走向、放线，并应在工程具备安装条件3日前，甲方通知乙方进行施工。
2、甲方应在提供乙方安装管道时所需要的临时水、电供应，费用由乙方承担。
3、甲方负责院内的协调管理工作。
4、甲方应根据安装、调试需要向乙方提供便利。
5、甲方提供临时仓库、临时住房。
七、乙方责任
1、乙方所购买的施工材料，必须有合格证、检验报告，经甲丙双方验收合格后方可使用。
2、乙方应按国家有关施工及验收规范施工。
3、乙方负责供暖调试，并达到设计要求，费用由乙方承担。
4、乙方应遵守有关施工安全规定，否则造成的责任事故，由乙方承担赔偿事项。
5、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护方便。
6、乙方承担材料的运输费用。
7、乙方负责施工结束后，将工程正式管网图纸一式四份提供给甲丙双方，甲丙双方各2份。
8、乙方负责施工中对甲方其他设施的保护，如果有损坏负责修理或赔偿。
9、乙方应充分考虑甲方提出的分段施工的要求，在施工中合理安排以免造成重复浪费。
八、丙方责任
1、负责监督乙方的施工质量。如有质量问题，乙方免费维修或更换，给甲方造成的损失的，乙方负责照价赔偿。
2、负责甲乙的协调工作，负责工程临时变更中技术问题的解决。
3、负责乙方供暖调试达到设计要求，负责甲方的用暖效果达到合同要求。
九、对产品提出异议的时间和办法
1、甲丙双方在验收中，如发现产品的品牌、型号、规格或质量不符合规定，应及时向乙方提出更换或退货意见。
2、乙方在接到甲丙双方提出异议后，应在2日内答复并处理，否则即视为默认甲丙双方提出的处理意见。
3、在管道调试、运行中发现问题，乙方必须及时处理，保证运行。
十、工程保修
乙方向甲方提供质量保修：保修为： 年。
十一、违约责任
合同一经签订，三方必须执行。因工程质量造成的损失，由乙方全部赔偿;无故延误工期的，由乙方向甲方每天支付工程总造价的1%的违约金。甲方必须按时将款付给乙方，延期付款，每天按付款总额1%的违约金付给乙方。
十二、合同争议的解决方式
1、合同执行中发生争议，由散三方当事人协商解决，并可根据实际情况，订立补充协议，补充协议与本合同具有同等的法律效力。
2、三方协商不成的，任意一方均可向认可的机构申请仲裁。
本合同由乙方收到付款之日起有效。合同一式九份，三方各三份。
甲方： 乙方： 丙方：
委托代理人： 委托代理人： 委托代理人： 地址： 地址： 地址： 电话： 电话： 电话： 日期： 日期： 日期：
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
四、合同工期：
根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。
五、工程内容：
1、 项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。
2、 工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。
六、质量标准及要求：
1、工程质量标准：达到合格标准。本工程执行国家及相关行业现行的施工验收规范，以及国家、自治区、自治州现行的质量评定标准，并严格按照施工图纸设计要求施工，按规定做好试件和材料的试验和报验，确保工程质量，并按期完工。乙方必须保证本工程竣工验收合格，若因质量问题影响工程竣工验收，乙方承担由此造成的全部损失。
2、工程质量要求 ：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。
3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。
4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是“三证”齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。
七、工程验收：
分段工程竣工 日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式 份提交甲方存档。
八、合同价款及工程款支付方式：
1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为 万元(大段工程完工后，按实际发生工程量、施工图纸、甲方签证及甲乙双方共同签字确认的书面文件等资料进行据实结算，最终结算价款以甲乙双方确认的决算为准。
2、结算依据：
(1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。
(2)定额：建筑各持套用XJZJ-《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。
(3)估价表：《201 年 地区单位估价表》。
(4)取费：201 年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》 类工程(其中管理费及利润按 限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。
(5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。
3、工程款支付方式：
本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的 %，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后 日内付到决算总额的 %，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无
乙方报送的月度进度结算金额必须真实准确，若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的 %，则甲方可按照超过部分的 %在结算金额中扣罚。
上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。
九、甲、乙双方的权利和义务：
甲方的权利和义务：
1、甲方委派xx负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具备开工条件。
2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。
3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。
4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图， 以免施工时损坏。
发包方： (以下简称甲方) 承包方： (以下简称乙方)
经甲乙双方友好协商，甲方同意将新沂市钟吾壹号小区一期雨、污水管道、化粪池及道路等附属工程发包给乙方施工。根据相关法律、行政法规及相关技术规范，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜，协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1、工程名称：钟吾壹号一期雨、污水管道、化粪池及部分道路工程
2、建设地点：钟吾壹号小区内
3、承包方式：采用包工包料。
4、工程内容：小区一期工程主道路及雨污水管网、化粪池坑。
二、承包范围
(1)小区道路路面工程(包括灰土碎石路基、碎石垫层、12cm厚C30砼垫层、4cm细粒式沥青砼及发生的土方转运)。
(2)小区内雨污水管网(包括基槽土方开挖及转运、基础夯实、碎石垫层、砼垫层及抗肩、管道敷设安装、砼管箍、回填细砂、分层浇水灌实、分层回填素土)。
(3)化粪池：挖基坑土方及外运、基础夯实、C20砼垫层、化粪池内防水、回填细砂、分层夯实。
(4)雨污水沉井：基槽土方开挖及外运、坑内整平夯实处理、C20砼垫层、砌砖、内外抹灰、井圈井盖(包括铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖)
(5)电力、消防、燃气、电信等管道土方开挖外运、回填细砂、素土夯实。
三、工程造价及结算方式
1、 工程造价：本工程采用《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-)、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》、《江苏省安装工程计价定额》()、《江苏省建设工程费用定额》(20)，其中文明施工措施费按分部分项工程费仅计取基本费，不计取省级标准化增加费;临时设施费按江苏省14费用定额下限计算。不计取夜间施工费、非夜间施工照明费、总承包服务费、二次搬运费、冬雨季施工费、地上地下设施建筑物临时保护设施费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、工程按质论价费、包干费等费用。其它按省、市现行工程预算定额有关规定计算。如遇政策性调整，其人工费相应调整，其他工程造价不调整。在施工期间，由于设计变更等引起的工程量增减，及相关隐蔽工程，根据现场各有关方签证，竣工结算时按实际工程量调整。
2、本工程下浮率按8%进行结算，为总价下浮，但甲供材、甲方认价的工程材料以及独立费不参与下浮。
3、乙方施工过程中的用水、用电单独装表计量(如没有单独装表计量，水、电费按相关规定计算)，总表数如超过各标段分表数总和，差额由各标段乙方均摊。其施工用水、用电费用，在支付工程款和竣工结算时扣除。
4、施工过程中乙方所购买的砼排水管、沥青砼、砼化粪池、铸铁、钢纤维复合井盖、砼重型井盖等主要工程材料的质量和价格，由甲方认定后(其中砼化粪池按独立费)，乙方购买、使用;竣工结算价格按甲方认定的价格结算。工程使用的材料应提供检测报告、合格证等技术资料;材料到现场应报甲方查验，未经甲方查验、与认定不符或乙方私自替换、代换材料，甲方将有权终止使用，其材料价打折处理，从竣工结算中扣除。
5、本工程所有需要检测的材料，由乙方送至甲方指定的法定检测单位检测，检测实验费由乙方承担。
6、本工程其它材料价格按施工当月的《徐州市工程建设造价信息》，所有材料价格均为到工地指定地点价格，材料差价调整方式为《徐州市工程建设造价信息》材料价格、甲供材料价格及甲方认定的材料价格减定额预算价，不另计取运杂费、采保费。
四、工程造价及付款
1、工程造价：根据乙方工程预算报价514.37万元，经初审暂定工程总造价为叁百万元(3000000.00元)。
2、工程款支付方式：工程款分期支付，支付工程款时乙方应开具项目所在地地税局建安发票。
3、乙方进场施工10日后，甲方预付乙方工程款50万元;工程施工完成工程量的50%，甲方向乙方付至工程暂定造价的30%;工程施工完成，具备验收条件，甲方向乙方付至工程暂定价的70%工程款;工程竣工验收合格，竣工决算审计完成后，乙方开具全额发票，甲方向乙方付至审定工程造价的95%，余款作为质保金。自竣工验收合格之日起一年后无质量问题，甲方付清工程款，质保金不计利息。
五、工程质量及施工安全
1、工程质量应符合国家现行施工、验收规范标准;并负责协调、办理新沂市相关主管部门的验收工作，保证工程质量验收合格;
2、施工过程中乙方应服从现场甲方、监理的管理，甲方代表发现乙方存在施工质量问题时有权勒令乙方停工并进行整改，直至验收合格为止，由此造成的工期延误的责任及损失由乙方承担。
3、乙方在工程施工过程中如因工程质量低劣或造成安全事故，甲方、监理或质监、安监部门发出停工通知，每停工一次乙方承担罚款元(罚款在支付工程款中扣除)，并承担由施工质量、安全造成的全部损失和安全责任。
六、工程工期
工程工期自开工之日起至竣工验收之日止，工期按照甲方要求时间完成，如乙方无故拖延工期，工期每拖后一天，每天按合同总价的仟分之一计算工程延期罚款(不可抗力和甲方原因除外)，工程延期罚款在竣工结算中扣除。如因乙方原因严重拖延工期，甲方有权单方终止合同。
七、双方职责
(一)甲方职责
1、开工前负责施工现场的临时水、电其容量，应满足施工用水、用电的需要。
2、开工前提供施工区域工程地质资料及地下管线资料及水准点与坐标控制点，以书面形式交乙方，并进行现场交验，交验完毕后由乙方负责保护，此后由于破坏或失准带来的重新测量、放点费用及由此造成的其他损失均由乙方承担。
3、开工前向乙方提供完整的建筑安装施工图3套，并组织设计图纸交底，编制交底会审纪要发送乙方及其他相关单位。
4、按合同约定支付工程款(进度款)。
(二)乙方职责
1、本合同项目范围内的场地经乙方确认符合施工条件后，乙方在以后的施工过程中对场地的处理及施工现场临时道路、接电、接水的费用由乙方自行承担。
2、乙方不得将本工程转包。
3、接甲方开工通知后，乙方应及时组织人员、材料、机械进行施工，并积极参与设计图纸交底，图纸交底过程中，乙方应认真审图，对设计有错误或不合理的地方应及时以书面形式向甲方、设计提出。
4、主干道施工时将影响到其它单位材料运输时必提前2天通知各协作(合作)施工单位.
发包方：(以下简称甲方)
承包方： (以下简称乙方)
本着平等、诚信、互利、自愿的原则，甲方现将重庆市北碚十里温泉城运河核心片区(一期)市政景观道路工程管网工程安装承包给乙方，结合本工程实际情况，经双方共同协商，达成如下协议：
一、承包方式：乙方包工包料，甲方提供住宿;乙方生活费用自理)。乙方负责一切工具、机具及设备有(夯实机、安全帽等需乙方携带或购买的零星材料、工具)，水电费及基坑开挖由甲方负责。
二、承包内容：
1、污水检查井、雨水检查井施工;
2、经甲方机械开挖至设计基地后，由乙方负责基坑清渣、夯实(工具自备)。
3、乙方自行购买检查井施工所需的砌块、砂、石粉、爬梯，并提供相关材料的合格资料(井盖除外，由甲方购买乙方负责安装)
三、承包单价及付款方式：
1、承包单价：520.00元
(1)以上单价均含有人工费、工具、材料费、夜间加班费、各种安全技术措施处理费、劳保费、材料转运费。劳务班组保险费、医疗养老费、管理费、税费。施工中的材料转运及其它费用甲方不再承担。
(2)除大的结构变更和大范围的建筑变更(每次变更的劳务费用在20_元以上)以外，其余设计变更导致成本增减均不作调整。
注：以上条款价格均包括：本合同的全部工作内容(所有零星工程量等均执行本单价)和约定条件(含工用具、清洁等)，即无任何计时工(承包范围外除外)以及完成合同内容所需的直接费、间接费(如管理费、利润、劳保费用、各项补贴、税金、机具费、安全文明施工费、利润、风险等)。
2、付款方式：
四、 质量要求
严格按设计图纸、施工规范、公司质量标准及相关要求进行作业，各种偏差必须在允许范围内。如未合格造成甲方砼量等的增加，其损失由乙方负责，甲方按实际损失金额在工程款中扣除。
五、安全要求
1、乙方必须遵守公司和项目管理的各项安全制度，定时对工人进行安全、法制教育，甲方对违犯制度规定的进行罚款处理，如多次违犯甲方有权清理出场。
2、进场后将各工人的基本情况名单报项目部登记备案。所有进场的工人必须签订安全责任书后方能作业施工。
3、乙方人员严禁在施工现场用火、吸烟等安全管理要求，违者造成后果由乙方自行负责。
6、乙方必须按时参加项目部例会。在施工过程中乙方无论遇到什么情况(不可抗力因素、及甲方要求除外)都不得停工和故意拖延工期。如停工，甲方按乙方已完成工作量的50%金额支付工程款并有权把乙方清理出场，保证金不退还;乙方必须保证甲方要求的工程进度，中途不能达到甲方要求的进度时，甲方有权更换班组，并按80%支付工程款，退还50%保证金，乙方无条件撤除现场。
7、乙方在施工过程中，发生安全事故所造成损失及赔偿每次在壹万元内的由乙方自行负责，其中税金、补贴、保险福利及利润等都包含在以上单价内，乙方不得以任何理由再要求甲方支付其他款项。壹万元以上由甲方负责70%，乙方负责30%。
五、 保证金及付款方式
乙方进场时支付甲方 2万 元做保证金,工程完工经甲方验收合格20天内乙方并支付乙方总工程款的80%工程款，尾款在基础工程完工后二个月内全部付清。
六、 若本工程发生上述工作之外的需要乙方完成的零星工作，乙方应在甲方的指导下积极配合完成，甲方开派工单确认工作量或单价，必须由项目经理、施工员、公司指定现场负责人签字认可，否则结帐视为无效，特殊情况除外。
七、 工期要求
本项目工期定在88天内完成。
八、甲乙双方责任
(一)甲方责任
1、负责施工现场各施工班组之间协调;
2、提供施工作业面及施工技术指导、交底、监督;
3、工程质量验收、安全监督、检查，工程量结算;
4、提供施工现场用水、用电和工人住宿;
5、如乙方为赶工期通宵加班作业，甲方负责解决加班生活。
6、如甲方原因或其它因素，造成停水、停电，现场甲方签字认可后工期顺延。
(二)乙方责任
1、按批准的施工方案和甲方发出的指令要求组织劳务作业，遵守甲方的各项规章制度，听从甲方施工管理人员的统一管理和合理调配。按时参加项目部例会。
2、完成劳务约定应认真按照标准、规范和设计的要求及甲方发出的指令要求进行作业，随时接受甲方和各级部门的检查验收，并承担自身原因导致工程返工、修改的费用。
3、负责对新工人进行安全生产教育，严格按安全生产操作规程组织施工，保质、保量按期完成施工任务。
4、如乙方违约，承担相应的违约责任。
九、其它及违约责任:
1、乙方如不认真履行合同条款，在施工过程中无故扯皮、停工、无理取闹或无故要求终止合同，甲方按完成工程量的总额支付乙方50%，造成的损失由乙方全部承担;且相关保证金不给退还乙方。
2、乙方在进场3天内必须保证施工人数每孔每天必须有人开挖，如果孔桩连续2天没有开挖，甲方有权终止合同且不付给乙方任何费用。
3、如乙方拖延工期按1000元/天处违约金。(不可抗力因素、及甲方原因除外)
4、乙方在施工中必必须服从甲方、建设单位管理，晚上该加班的乙方无条件加班，不复从安排甲方处罚违约金500元-1000元/次。
5、施工中如乙方在工地上偷盗，甲方将按所盗材料价值的10倍对乙方进行处罚，情节严重者上报公安机关。
6、乙方在领取工资时，必须按甲方相关财务要求造相应金额人工工资表。
7、本合同未尽事宜，双方签订补充协议另行协商，由甲、乙双方签字章盖后生效。
十、 本合同一式两份，双方各一份，签字后生效结清尾款后自然失效。
甲方(签章)： 乙方(签章):
施工负责人： 施工负责人：
身份证号码： 身份证号码：
联系电话： 联系电话： 签约时间: 签约时间:
八、其他
1、施工过程中乙方严格按照施工图和甲方确认的设计变更、以及现行有关规范组织施工，工程实体任何异于施工图和设计变更的均视同违约，除扣除相应的工程造价外，乙方承担由此引起的责任。乙方在设计变更事项或工程签证终了一周内办理含签证造价在内的签证手续。设计变更和工程签证文件必须详细载明工程项目、位置、变更和签证的原因;以及做法、规格和数量、几何尺寸和原始数据、完成的时间;人工、材料、机械台班价格、签证时间以及变更后的施工图，经甲方现场代表、监理工程师、甲方项目负责人、乙方项目经理签字、盖章后生效。逾期不提交者视为该项变更或签证不涉及合同价款的调整，该项变更或签证不再计价。甲方任何仅以个人名义签署的签证，乙方将不作为调整造价的依据。任何签证的合法性、公正性、有效性存在瑕疵、违背市场行情或违反法规、规章、规定，甲方法定代表人有权要求更正。
2、工程竣工验收合格后，乙方将竣工工程无条件交付给甲方，并及时办理完成各项竣工验收、备案手续，否则甲方有权暂停支付剩余工程款，由此引起的后果责任乙方承担;同时乙方将完整竣工图、竣工验收资料、施工技术资料以及竣工结算及时报送甲方。竣工结算由甲方审核后送有关造价事务所审计，甲方在接到完整竣工决算资料后三个月内审计完毕,乙方竣工决算审计核减率10%以上和核增额收取的审计费全部由乙方承担。
3、乙方必须严格按照与民工约定的付款时间及时支付民工工资，不得以甲方工程(进度款)未及时支付为由，拖欠民工工资，否则由此引起的所有法律责任及赔偿费用均由乙方承担。如有拖欠事件发生，一经查实甲方有权在乙方工程款中直接扣除代为支付民工工资，并有权进一步作出处罚或直至终止合同。
4、工程竣工验收后保修期内，承包方应设有专人并及时处理质量问题，并承担相应费用，否则发包方有权委托他人处理质量问题，费用从保修金中扣除。
5、在合同条款履行过程中，如双方发生合同纠纷时，先通过友好协商解决，协商不成的，任何一方可向依法新沂市人民法院提起诉讼。未尽事宜，双方另行协商签订补充协议。
6、本合同一式肆份，甲乙方各执贰份，经双方代表签字盖章之日起生效，自合同条款履行完毕后自行失效。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
授权委托人： 授权委托人：
签订时间：
年 月 日
道路管网施工合同范文三
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将王家湾居民安置小区道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：
一、工程管理：
乙方是甲方所属的专业工种人员，所有人员的日常工作都是在公司的统一管理下进行的，为加快工程进度，保证工程质量，发挥分项专业工种的管理作用，乙方在合同及协议规定的范围内接受甲方的检查、监督，一切必须服从甲方的统一管理(项目管理制度附后)。
二、工程的基本情况
工程名称：王家湾居民安置小区道路工程
施工地点： 王家湾居民安置小区
三、承包的形式：
为保证甲、乙双方的共同利益，本工程由乙方实行合同内容全部承包，乙方按照甲方的要求，达到质量、进度要求。
四、工程承包的具体内容：
1、道路工程整平及碾压;
2、道路工程按设计宽度，10㎝碎石基层，20㎝厚C30砼面层;
3、道路边雨水管、污水管及检查井土方开挖;
4、检查井每隔12米各砌筑一个雨水检查井和一个污水检查井;
5、道路边雨水管DN300，污水管DN400，预制钢筋砼管道安装;
6、道路施工后养护由乙方负责，道路伸缩切缝由甲方负责;
7、人行道平整(不含垫层、面砖);
8、其它未列项目如实际发生由甲、乙双方协商解决。
五、工程价款：406000.00元(肆拾万零陆仟元整)。
六、施工工期
乙方同甲方订立施工协议后，应按照甲方的施工工期，严密组织施工，组织精干的施工人员及管理人员，确保工程按时完成，如因乙方不能按甲方要求完工，所造成的一切经济损失及后果全部由乙方承担。
拟定开工时间为： 根据项目部要求
拟定竣工时间为： 按项目部规定
七、工程质量
1、该工程的质量等级为 合格 。
2、乙方应精心组织施工，精心管理，采取严格的质量控制措施，确保合同规定的工程质量等级，甲方有权随时对工程质量进行检查，对达不到质量标准的部位提出整改意见，必要时可对乙方进行经济处罚，乙方应积极配合，如工程质量连续出现不达标的情况，以及靠整改来达到质量等级的，甲方有权收回承包权，所造成的一切经济损失及后果由乙方承担。
八、施工安全
乙方应严格按照安全操作规程进行施工，同甲方签订专门安全合同，并落实到每个人，乙方对所有上岗的工人必须进行安全教育和施工安全交底，杜绝一切安全事故，如果乙方在安全管理工作中出现疏忽，不听甲方安全管理，造成安全事故，一切经济法律责任全部由乙方承担，甲方概不负责，甲方负责给乙方施工人员配备安全用品(安全合同附后)。包括安全帽(费用乙方自负)
九、文明施工管理
文明施工管理是体现一个公司综合管理能力的标志，文明施工管理工作的好坏，直接影响公司的形象，乙方应按照文明施工的有关规定进行管理，做到工完、场清、料尽，施工现场文明整洁，保证达到文明样板工地。
十、计划生育管理
乙方必须按照国家计划生育管理的有关规定，对施工人员进行计划生育管理，所有施工的工人，必须持有关当地计生部门的《流动人口计生证》，对不符合计划生育规定的人员不得使用，并接受有关部门的检查，对乙方不按规定使用未办计划生育证人员，造成的一切经济损失由乙方承担。
十一、治安管理
乙方对施工人员必须进行治安教育，对施工人员的身份证进行审查，并将复印件每人一份报甲方备查，对来历不明犯罪嫌疑的人员不得使用，并接受当地公安部门的检查，如乙方人员未按要求进行管理，或在施工过程中打架斗殴所出现的一切后果，由乙方承担一切经济及法律责任。
十二、工程款结算办法
1、按预算造价签订合同总价包干形式 。
2、预算总价未计价按现场签证办理调价计入结算总价中 。
十三、工程款的支付办法
乙方工程竣工验收合格一次性结清，中途不付任何费用。
十四、甲方的权利及义务
1、甲方应对乙方进行施工技术交底、管理交底。
2、甲方应履行合同中的条款。
3、甲方随时有权按合同规定对乙方进行监督、检查。
十五、乙方的权利和义务
1、乙方应遵守合同条款。
2、乙方应按合同规定进行管理。
3、乙方有权对甲方提出建议。
4、甲方如不遵守合同，乙方有权上诉。
十六、其它规定
如因乙方原因中途退场，或不履行合同，甲方不给乙方结算工程款，一切由乙方承担。在施工过程中，为了达到管理的方便、及时有效，乙方第一责任人必须住在施工现场。
十七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，签字生效，工程完工，尾款付清后自行失效。
十八、其它未尽事项，甲、乙双方协商解决，并签订补充协议。
十九、履行本合同如发生争议请利川市仲裁委员会仲裁。
甲方代表： 乙方代表：
年 月 日
发包人(甲方)：
承包人(乙方)：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包范围：根据平面图及施工图设计范围内的所有内容施工，包工、包料、包工期、包质量、包验收、包安全的承包形式。
四、合同工期：
根据工程总体进度分段实施，乙方根据每一阶段甲方书面通知的具体工期要求施工。
五、工程内容：
1、 项目供水管网安装工程、排水管网安装工程、供暖管网安装工程、室外消防设施安装工程(以上四项内容均含土建施工部分)。
2、 工程具体施工内容为施工图纸及设计变更、签证全部内容，并依据甲方要求进行，乙方不得私自施工，工程施工内容须经甲乙双方及监理三方共同签字确认，并作为结算依据。
六、质量标准及要求：
1、工程质量标准：达到合格标准。本工程执行国家及相关行业现行的
2、工程质量要求 ：乙方所进的材料由甲方验收同意后，再进行施工，各工序由甲方验收同意后，进行下一道工序施工。未经甲方同意造成损失由乙方承担。甲方此时仅对外观和数量进行验收确认，质量担保责任按国家相关规定执行。
3、乙方在工程质量上必须接受甲方的监督，甲方发现其在主要进度控制点上延误一日时，或在主要工程上存在重大质量问题时，甲方以书面形式通知乙方，乙方在收到甲方书面通知后一日内须采取有效措施纠正。否则甲方有权采取措施直至解除合同，调换施工队伍。由此造成的实际损失，由乙方负责。
4、乙方所用材料设备要求：工程所需材料设备均由乙方按需采购，并对现场材料负责;采购的材料设备必须是“三证”齐全的合格产品，并有甲方负责人的签字确认。
七、工程验收：
分段工程竣工 日内，由甲方协助乙方组织相关部门联合验收。工程验收合格后，乙方将全部有效的技术档案资料向甲方移交，并绘制竣工档案、竣工图一式 份提交甲方存档。
八、合同价款及工程款支付方式：
1、本工程合同价款采用可调价格合同，合同暂控价为 万元(大
2、结算依据：
(1)材料价差，除甲乙双方签证外的价格，其余均按当地建设局发布的各阶段人工、材料、机械台班价格发布为准(其余部分的主要材料价格按现时市场价)。
(2)定额：建筑各持套用XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑消耗量定额》;装修工程套用GYD-901-20xx年《全国统一建筑装饰装修工程消耗量定额》;安装工程套用GYDgz-201-20xx年《全国统一安装工程预算定额》;费用定额执行XJZJ-20xx年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》。
(3)估价表：《201 年 地区单位估价表》。
(4)取费：201 年《新疆维吾尔自治区建筑安装工程费用定额》 类工程(其中管理费及利润按 限计取)相应费率计取，不计取冬施费和文明施工费。
(5)工程量按施工图纸计算，图纸外工程量按实签证，材料及设备以甲方审定的作为结算价。
3、工程款支付方式：
本合同以双方核准的月施工进度为支付依据，每月支付金额为已完工程量的 %，每月依次类推，待阶段性工程竣工验收后进行决算，决算定案后 日内付到决算总额的 %，剩余5%作为质量保修金待保修期满后无
上述约定付款金额及期限如因甲方资金原因不能按约定比例支付，乙方必须按甲方要求施工，保证按期交工。具体付款金额和时间双方另行协商以书面形式确认。
九、甲、乙双方的权利和义务：
甲方的权利和义务：
1、甲方委派负责施工过程中的协调工作，确保施工现场具
2、甲方委派现场监理人员对施工全过程进行监督检查。
3、本合同项目完工后，协助乙方尽快组织有关部门进行验收。
4、乙方在甲方院内施工，甲方负责给予指导，并提供相关管网图， 以免施工时损坏。
5、 乙方的权利和义务：
1、按照合同规定完成全部工作，并接受甲方的监督检查。
2、合理组织人力、物力及施工机具，保质保量保工期保安全完成施工任务。
3、严格按照甲方确认的施工内容和要求进行施工，保障工程质量、工程进度。
4、乙方施工期间必须保证施工现场清洁整齐，符合环境卫生相关条例
5、乙方在甲方工地施工期间，自觉遵守甲方的规章制度，如有违反，甲方将按照有关规定处罚。
6、乙方人员在施工过程中发生的安全责任事故，由乙方自行承担，与甲方无关。
7、乙方在施工中造成市政管网及其他管线损坏的由乙方负责维修，所造成的损失由乙方负责赔偿。
8、乙方负责提供竣工验收资料和竣工图，并负责其他相关验收，工程保修期为两年。保质期内乙方施工工程出现漏水、管裂或其他施工质量问题，由乙方及时无偿维修。
十、违约责任：
1、甲方未按合同履行支付工程款，逾期按应付工程款百分之 向乙方支付违约金。
2、乙方未按甲方要求，致使工程质量不合格必须返工，造成的损失由乙方全部承担。
3、乙方未按甲方通知要求如期完工，逾期按分段施工工程预算总价百分之 向甲方支付违约金。
4、乙方在施工过程中，除不可抗力或甲方原因外不得以任何理由停工，非上述原因连续停工 个工作日以上的，甲方有权解除合同，甲方解除合同的，乙方应向甲方支付工程预算总价款的3%作为违约金，造成甲方工期延误或其他损失的，乙方应予赔偿。
5、乙方中途擅自更换工程主要负责人，或乙方现场代表不配合甲方工作或不能胜任工作的，甲方有权要求乙方更换相应人员，乙方应在甲方要求更换之日起 日内更换。否则，甲方有权要求停工或解除合同，由此造成的工期延误的违约责任及甲方的损失由乙方承担。
6、乙方擅自把工程分包或转包给其他任何单位，甲方有权解除合同，乙方应按工程预算总价款的 %向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的一切损失。
十一、本协议未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。因履行合同产生的争议，双方应尽量协商，协商不成时，则向本工程所在地法院申请诉讼解决。
十二、本合同一式 份，甲方 份，乙方 份，经双方签字盖章后生效。
甲方(签章)： 乙方(签章)：
负责人： 负责人：
年 月 日 年 月 日
★ 道路管网施工合同
★ 室外管网施工合同
★ 供热管网施工合同
★ 施工合同
