下面是小编为大家整理的装饰工程施工劳务承包合同(共含3篇),仅供大家参考借鉴,希望大家喜欢,并能积极分享!同时,但愿您也能像本文投稿人“神哥”一样,积极向本站投稿分享好文章。
发包方:(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)
为确保工程顺利进行,明确双方权利义务,甲、乙双方经过充分协商,并结合本工程实际签订本合同,以利共同遵守。
第一部分工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.结构类型:
4.承包范围:
5.承包方式:
6.甲方驻施工现场代表:
乙方驻施工现场代表:
第二部分工期
1.开工日期:
竣工日期:按甲方安排工期执行
2.乙方应按暂定开工日期组织施工,如不能按时开工应在开工日期五天前,向甲代表提出书面延期开工的理由和要求。
3.甲方代表因故要求乙方暂停施工,应在提出书面要求后24小时内提出停工后对工程的处理意见,乙方按甲方书面要求停止施工,实施甲方代表处理意见后,向其提出书面复工要求,经甲方代表批准签字后,继续施工。
4.甲方代表不能在规定的时间提出处理意见或收到复工要求后24小时内未予答复,乙方可自行复工。
5.停工责任在甲方,由甲方承担经济损失,相应顺延工期,停工责任在乙方,由乙方承担经济损失,工期不予顺延。
6.在施工过程中,对以下原因造成工期延误的,甲方代表应当确认,工期相应顺延。
(1)由于人力不可抗拒的自然灾害。
(2)由于设计变更导致工程量增加。
(3)一周内非乙方原因,停水、停电造成停工累计超过8小时。
非上述原因不能按合同工期施工的,乙方承担违约责任,并处以罚款,计人民币元(大写)
第三部分质量
1.本工程质量等级为:合格
2.乙方应认真按照规范、标准、设计要求及各项交底组织施工,随时接受甲方管理人员的检查验收,为检查提供便利条件。
3.如经甲方检查工程质量不符合合同要求,乙方应按甲方要求认真返工,并承担返工费用;非乙方原因导致返工,由甲方承担有关费用。
4.凡隐蔽工程和中间验收部位,经乙方自检达到合同要求后,应及时书面通知甲方进行验收;经甲方有关人员验收达到合同要求,并签字认可后,乙方方可继续施工。
5.乙方应做好自身的成品保护工作,承担因成品保护不利而造成的损失,并积极配合甲方做好成品保护工作,如发现人为破坏或施工相互配合中成品损坏,应及时向甲方汇报。
6.竣工工程质量经验收不符合合同要求,乙方应按甲方代表提出的要求,进行返工,修改,直到符合合同要求并承担返工修改的费用,工期不予顺延。
第五部分材料供应
甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失。
第六部分劳保基金及税金
1.劳保基金由甲方按规定向所在地行业统筹机构缴纳,乙方不再向甲方计取。
2.税金由甲方代扣代缴。
第七部分对劳务队的管理
1.乙方应保证进场人员的整体管理水平和劳务素质。
2.乙方进场人员必须经过专业培训,并附带上岗证,由甲方留存复印件。
3.乙方应自行办理与自身相关的社会手续并按照公司规定承担相应费用。
第八部分劳动力安排
1.乙方应按甲方的进度计划及质量要求保证施工人员的数量及技术构成,随时接受甲方的核查和监督。
2.如发生劳动力不足或暂离现象,乙方应承担给甲方造成的相应经济损失和有关支出。
第九部分奖罚条款
1.材料领用以甲方工长开具的`限额领料卡为依据,乙方应注意节约材料,如有浪费,按浪费材料总值的100%进行赔偿。
2.乙方对甲方材料包装品的回收,甲方以回收品价值的进行奖励。
第十部分工程结算与价款支付
1.工程结算:
2.价款支付方式:每月支付进度款的80%,完工验收合格后除保修金外,一次付清。
3.保修金比例:工程结算额5%,一年后付清。
第十一部分合同的生效与终止
1.本合同自签章之日生效。
2.出现下列情况,甲方可提出终止合同。
(1)乙方有严重损害甲方形象及利益的行为发生。
(2)未完成甲方进度计划,并无具体改进措施。
(3)发生质量问题,对甲方责令不予改正,私自修补造成不良影响的。
(4)未按安全规章生产,整改后不能达到要求的。
第十二部分,其他
1.本合同未尽事宜,双方可另订协议作为本合同附件执行。
2.如发生合同纠纷,双方应先行协商,协商不成时,由仲裁做出最终裁定。
3.本合同一式四份,甲乙双方各执二份。
甲方:(盖章)乙方:(盖章)
地址:地址:
负责人:负责人:
联系电话:联系电话:
签订日期:年月日
甲方: (以下简称甲方)乙方: (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则。甲方将 工程的模板分项工程分包给乙方施工。为了保证质量、工期、安全顺利的完成所承包的工程内容和明确双方责任和义务,经双方共同协商,特签定以下合同条款,甲乙双方必须共同遵守。一、工程名称:二、工程地址:三、工程承包内容 1、基础、主体砼结构(含构造柱、圈梁、门窗过梁、压顶、线子、预留洞口)零星工程的模板制作、支设、拆除及施工图纸(设计变更、技术核定)所包含的全部施工内容,包括一切用料的水平转运和垂直运输(不分次数),与模板工程相关的所有材料(如钢管、钢模、扣件、u形卡、顶托、九夹板、竹胶板、木材等)进场后的卸车。工完必须做到场清、料净,下层拆除的模板、钢管、扣件、木枋、顶托等分别清理堆码整齐,周转到上层使用,依次类推。待模板工程完成后应将模板、钢管、扣件、木枋、顶托螺栓等周转材料分类分规格堆码整齐,堆码在甲方指定的地方。剔打因涨模、跑模引起的多余砼。 2、模板的清理、重复制作、刷脱模剂(每次用前必须刷一次,漏刷罚款 元/块·人次),使用过程中和使用过程后扣件的浸油清洗(若不做,按现场所进扣件 元/个进行扣罚)。 3、接受上级各有关部门各种形式检查时属本班组工作内容的现场清理,派专人协助现场施工人员的放线,抄平(每次不少于2人,不另给计时工)。 4、自用的机具、工具(如圆盘锯及锯片、刨木机、电锤、断线钳、拆模板的撬棍等自备,亦包括辅材如钉子、铁丝、拉杆、双面胶、封口胶)等,甲方不予提供。 5、加工桌台的搭设,若需搭设安全防护棚或防雨棚由乙方自行按规定搭设直至满足要求(不另给计时工),后浇带的二次施工属本班组模板的支设,该处模板计算工程量时只计算一次,不得因为操作因素而另外多计。各种架材及模板拆除后,按甲方现场管理人员指定的地点归顺堆放。 6、所有预制构件(包括砼内撑)盒子的制作,固定墙、柱插筋架管的搭设及钢筋焊接时的操作架,突出砼面的螺杆、导管的切割,阴、阳角及砼接头面的打磨处理。楼层及柱面漏浆混凝土的清洁和冲洗。四、承包单价基础部分按模板接触面积 元/m2计算,主体部分及2次结构按砼构件图示尺寸的模板接触面积 元/m2计算。(一)、若乙方按承包内容达到以下质量约定标准,按期完成每周或阶段性的基础任务,同时达到安全、文明施工的要求,按以上单价进行计算。(二)、若乙方按承包内容未按期完成每周或阶段性的工期任务,同时达到了安全、文明施工的要求和质量约定标准,按砼模板接触面积 元/m2,结合以上相关单价:如有累计两次未完成周计划或阶段性计划,罚款:500.00元;如有累计叁次未完成周计划或阶段性计划将重罚,金额在3000—5000以内。本条单价作为阶段性最终结算单价,竣工决算时不予找补。(三)未达到安全、文明施工的要求和质量缺陷者再按后面的约定给予处罚。以上单价包括模板支设和拆除、辅助材料(如铁钉、铁丝、泡沫条等)、机具(如园盘据、刨工机、锯片、扳手等)及文明生产等各项费用。辅助材料和机具均由乙方自行采购使用,甲方不负责提供。上述工程施工单价包括:①乙方管理人员和生产、辅助工的工资、福利、补贴;②医疗、医药费;③安全生产防护用品(安全帽、安全带等)、劳保生活用品等费;④暂住费、冬雨季夜班加班费、抢工措施费、现场清扫卫生费及施工内容的全部费用。上述单价为一次性单价,不论遇到任何情况,乙方不得要求甲方涨价。五、工期约定由于本工程要求工期紧,因此,乙方从进场之日起,必须抓紧时间,组织精干队伍,按照甲方的总体工期(主体结构为 天)及每周或阶段性下达的进度计划单(双方签收为据)合理安排,紧密配合其他工种作业不得拖延工期,务必按时完成工作任务,否则按以下处理:(一)、乙方按时保质完成当月(周)的工作任务,结帐单价按第四条第(一)款执行。(二)、若乙方连续三周未能按期完成工期任务,用完成量的单价再在以上第四条第(二)款单价的基础上下浮2[%]结付工资,下浮后的单价作为阶段性最终结算单价,不予找补。(三)、若乙方连续三周以上未能按期完成工期任务,说明乙方无能力承包,甲方立即终止本合同,乙方退场,甲方为了把损失降到最低限度只得另行组织班组,乙方工资按第四条第(二)款的50[%]计算,半年内一次性付清。(四)、施工期间,无农忙假,乙方自行调配人力作好轮流作业人员的安排。否则,耽误工期按以上相关条款处理。(五)、除待料(缺叁天以上,不含叁天)或自然灾害造成不具备施工条件工期顺延,但乙方不得以诸如受其它工种的影响等任何理由解释怠慢工期,否则视为延期处理。(六)、为了保证工期,只要工作面出来,只要现场管理人员喊加班,不论何因素,乙方必须无条件服从。否则,当月所做工程量的单价按下浮30[%]进行决算。六、质量约定乙方在整个施工过程中,必须服从甲方管理与安排,严格按照施工图说,设计变更和现行有关规范施工,模板工程必须达到单项合格。天棚不抹灰,其平整度要求在±5mm之内,如属乙方施工原因造成天棚不平或表面粗糙而进行的抹灰和其他措施所发生的一切人工和材料费用均由乙方负责,并在工程款中扣除。 1、乙方在制作模板时,木模必须刨光推平,接缝靠拢、每条缝隙加补双面胶、钢模加泡沫条,按图示尺寸配模,支撑加固牢靠,模板配置过程中,不得随意乱锯模板和木方,一经发现,罚款 元/人、次。 2、质量奖惩办法 ①质量奖励约定:若乙方达到了以上分项工程所述质量标准,按承包单价第(一)款计付工资; ②如浇砼时出现漏浆或爆模、移位、标高不标准等,整改责任属乙方,并处罚100~500元/处,因此而造成工期延误时,按延误工期的相关条款予以处罚。 ③乙方施工中必须保证构件的垂直度、平整度、阴阳角方正通顺,保证一次性验收过关,否则承担打磨责任,所需工具(如角磨机、砂轮机等)自行负责,对一次性不能验收过关,影响下道工序(扎筋和浇砼)的时间,处罚 元/次。以上各项的罚款在当月的工资中扣出。七、安全与文明施工约定乙方在施工作业中,必须遵守甲方和有关部门的安全文明施工管理及规定,严格按照安全操作规程施工作业,必须做到以下几点: 1、乙方从进场之日起,必须对所有进场的工作人员进行入场教育,签订安全合同和安全生产承诺书,若确实需要新工人进场,必须当日上报甲方本工程项目部,完善有关手续,否则被发现后奖处以 元/人的罚款,且立即清退出场。 2、乙方的每一作业人员必须穿戴整齐,在施工围墙内做好“三件宝”工作,戴好安全帽,高空作业拴好安全带(未戴或已戴安全帽不规范者,罚款 元/人次,高空作业不拴安全栓的,罚款 元/人次,并立即停止其施工作业),自行搭好加工桌台及切割机防护罩,不准违章、冒险、蛮干作业,对不安全的地方,要及时向现场施工人员汇报,待处理好后方可继续施工。严禁酒后上班,打架斗殴,严格遵守甲方的一切规章制度(对酒后上班者,罚款 元/人次,打架斗殴者,罚款 元/人次,严重者移交公安机关处理)。 3、乙方必须做到安全生产文明施工,做到工完料尽场地清,对成材、成品或半成品等材料按甲方管理人员指定的地点堆放整齐,特别注意漏浆(如有)要及时清理回用,否则,罚款 元/处。 4、严禁在钢筋已入模的周边锯木或加工,防止杂物进入,每工作面施工完毕,注意模板内的杂物清理和冲洗,做到及时完善,不得延误检查验收和浇砼时间,否则,罚款 元/处,且立即完善冲洗工作,对重犯三次(包括三次)以上者,加倍重罚。 5、支模时若将成型的钢筋骨架、成品或半成品损坏责任在于自身,自己和钢筋工组协商解决,保证立即整改完善,不得延误检查验收时间,否则按以上条款处罚执行。 6、乙方(包括其作业人员)进入施工现场后,应自觉遵守现场、公司及国家有关安全文明施工条例、规范和规程,服从甲方管理,自身的安全责任乙方自己承担,因乙方原因造成的安全事故由乙方全部承担,如属意外工伤小于等于 元(指每次)处理事故的费用均由乙方负全责,甲方不承担任何费用。金额大于 元的事故,保险公司赔付后费用承担比例为甲方承担 [%],乙方承担 [%]。 7、如乙方的作业人员违背有关规定,甲方有权立即清退其出场,若遭有关部门的经济罚款,除承担该罚款金额外,另甲方加罚该额1.5倍的罚款。以上第6、7项的经济损失和罚款,现金兑现,或由甲方在乙方的承包额款和保证金中扣除,或向人民法院起诉后追索。八、付款方式乙方在保质按期完成任务的前提下,每月25日前乙方自行将已完成的工程量报甲方分管施工员审核,经甲方施工负责人确认后,报项目经理审批,公司根据项目经理审批金额于次月10日左右按完成进度的 [%]支付进度款。 1、主体结构完工之前,扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例,每月按审定量的 [%]进行支付。 2、主体结构完工的当月,扣除当月所有的罚款和未按期保质的下浮比例,按总工程量审定量的 [%]进行支付。 3、余款待主体结构验收完毕,涨模跑模的砼剔打完成,办理完结算手续后两个月内一次性付清。 4、支付手续:符合财务规定的工资表和所有工人的身份证复印件,复印件要与本人的体貌特征相吻合,不得搞虚假身份证。并且要有工人本人在工资表上签字。说明:以每层砼浇筑完,模板拆除,场地清理完毕为楼层结帐标准。九、履约保证金乙方为了更好地履行合同,确保工程质量、施工进度、施工安全,乙方必须向甲方交纳人民币 元( 元)的保证金,乙方完成所承包的施工内容,未发生质量、安全、治安、罚款等事件,施工进度满足甲方的要求,甲方无息退还给乙方。如果发生罚款事件,罚款总金额甲方有权从乙方交纳给甲方的保证金中扣除,不够的部分从乙方承包的劳务工程款中扣除。十、违约责任 1、若甲方原因,影响乙方不能按期完成计划内容,责任在于甲方。 2、若乙方不听从甲方管理与安排,另行其事,未能按本合同达到质量标准及按期完成作业任务,按前面约定内容处理。 3、本合同生效后,如乙方中途变更合同内容或提出加价或中途自愿退场,甲方有权立即终止合同,更换作业队伍,只支付所发生人工费总额的 [%];如属被甲方开除,只支付所发生人工费总额的 [%],并在开除后的三个月内付清,但保证金不予退还。 4、如乙方中途自身人力不足或财力不够,影响工期与质量甲方有权立即采取如下措施(任选一项),避免(或减少)因乙方造成的损失。 ①终止本合同,更换作业队伍,只支付所发生人工费总额的 [%],余额在该工程竣工后两月支付。 ②甲方另组织丙方人员进行突击施工,丙方人员工资按甲方单价的1.5倍计算,由甲方在乙方的承包额中扣出支付; 5、若属乙方工作内容而又不及时或纯粹不做时,甲方组织他人作业,按乙方单价的2倍计算扣除支付他人。十一、行为约定乙方的工作人员要遵章守纪,严格服从甲方管理及有关规定,必须做到以下几点: 1、为了便于管理,做好本组工人的管理和安排,进场一月内调配好其人员工作范围及内容,一月后原则上要求全员固定,若遇个别调皮不敬业需要开除者,乙方书面报告分管施工组负责人,经签字同意后报项目部备案,但一次不能超过5人。对私自放人不报者,罚款 元/人,换人人数超过5人的,罚款 元/人。 2、为了双方有力配合,促进工作联系与开展,乙方当事人必须常驻现场,有事必须书面向分管施工组负责人请假,经签字同意后上报项目部备查,但每月不得连续超出两天(婚、丧假除外),若有违背按 元/人次处以罚款,在其当月的工资中扣除,且上班期间,同甲方管理人员一样,每日实行指纹考勤制度。 3、乙方必须自身严格管理,爱惜公司财物,严禁浪费材料,长材短锯,认真配料,若不该锯的材料而锯之,按整块材料原价赔偿。因场地窄小,充分利用甲方原有材料,不得以任何理由不利用,否则视浪费行为处理。 4、乙方在甲方领用的机具,安全保护用品等必须严格实行签字领用制度
建筑工程施工劳务承包合同
建筑工程施工劳务承包合同甲方发包人:
乙方承包人:
按照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方协商一致,甲方同意将****监狱迁建工程土建施工任务承包给乙方施工,未明确双方的职责和权益,特订立本合同,双方共同遵守。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包方式:原则上三包工(木作、铁、泥),实行包工、保机械设备、包模板(钢碗支撑)、包外墙钢管脚手架、保安全防护设施、包质量、包文明施工。经双方协商同意本工程所需的钢筋、商品混凝土、输送泵、墙体砌砖材料、水电安装、消防、防雷、防水、土方开挖回填均属发包人负责(承台、基础梁砖胎模周边回填、基底土方整夯实由承包方负责)。其余土建项目及施工机械均由承包方负责,如高速井架、搭吊、外墙钢管脚手架(包含护栏、安全网、安全防护剂地面护棚、脚手架按规定要求进行下载);模板制作安装(包含所有施工原料、机械、人工、辅材);钢筋制安(包含所有机械、钢筋焊接、焊条、扎丝、垫块、人工等);混凝土施工(少数零星自搅拌,分布机械、手推车、震动器、平板振动器等小件工具)。施工放线时,乙方必须安排人员协作甲方技术人员进行施工。
4、承包范围:
1、根据**监狱迁建工程二期。工程设计施工图的结构、建筑所有内容。施工程序,从基础→回填1500L(70%的碎石30%粗砂)夯实→垫层砼→地下室结构→主体结构施工→砌体→批档→涂料→楼地面→屋面到装修所有土建项目竣工验收报告合格。
2、木工:包括工程所需要用的模板制作安装,钢支撑、方木、机具、加固螺杆、套管、钢管、步步紧,化粪池生活水池消防水池的止水螺杆、后浇带模板安装拆除清理、预留洞孔、拉墙筋预埋钻眼、清理模板、扫除施工过程中余物。材料场内水平、垂直运输,相关辅助材料及所需要的易耗品。包括制作安装、拆除、搬运、整理按指定的地方推放。
3、钢筋工:包括本工程项钢筋制作安装、各种机械、钢筋焊接、机械连接及连接配件、立焊、电焊条、压力焊剂、扎丝、垫块、拉墙筋预埋、材料场内水平、垂直运输和所需用的相关辅助材料及易耗品。
4、泥工:包括砌体墙面、内外墙抹灰(批档)、梁底与填充墙挂网、内外墙面、天棚粉刷前粉刷一层聚合物水泥粘结层,后浇带清理凿打第二次浇灌,管道井内现浇板第二次封堵。外墙以本栋建筑物为界,内有设计要求散水、暗、明沟排水及散水坡面、沉沙井、污水井(包含化粪池在内)。花架、屋面瓦、屋面找坡、消防水池、生活用水水池。给排水系统依据给排水平面图纸。()外墙需做节能隔热措施,所产生的施工费用双方另行协商,在施工过程中,图纸上有要求的,实际施工不影响施工质量可以不做,但必须经过业主工程师确认同意该工程量不扣除。
5、内外架钢管架搭设工程:实行包工包料,包安全网、包安全防护、安全通道防护、机械加工场防护棚、卸料平台、“四口五临边”保护措施。采用双排钢管搭设外架,按钢管脚手架规范要求进行卸载,包卸载工字钢或曹钢、钢丝绳、锁紧口、U型铁件预埋等。
A、材料选用国际标钢管48×3.5高度合格扣件。
B、'四口、五临边、'防护、安全通道、地面机具加工场护棚的搭设双层防护板,防护板采用加厚实木板。
C、外脚手架的水平防护,每隔两层(6m)设一道满铺竹排加平网、立网、斜挡板的挂安、拆卸以及上述各项的辅助材料及易耗品和本分项所用的安全劳保用品。
6、承包方必须向发包方提供承包范围的各种机械设备的生产合格证及检验检测报告资料,各分项工程的设施方案,特殊工种操作人员的上岗操作证书,技术人员的资格证书以便业主、质检站的检查。
5、合同工期
开工日期 年 月 日,完工日期 年 月 日,工期为 天。
6、合同价款
1、合同价款: 元/平方米计算,(人民币)大写: (其中乙方必须预付工期保证金给甲方,金额有甲乙双方自定;最后决算乙方留总价款的 %作为施工工程质量保修金,通过建设单位规定保修期后,如不出现质量问题,一次付清;如出现质量、工期不达标、安全事故从中扣除)。
2、合同价款为确定原则:由甲乙双方协商一致确认:
( ) 本合同价款为固定价格,在约定的风险范围内合同价款
( ) 合同外用工以发生的零星用工单价 元(实际书面签证资料为准)
7、合同价款的结算和支付
1、结算以图纸建筑面积结算为准。
2、甲方不向乙方提供工程施工图或工程量清单,甲方依据上述书面资料按本合同编制的施工结算书。
3、乙方根据本合同上施工任务严格按施工图纸上要求要有计划进行施工
4、工程完成后15日内,乙方向甲方递交完整的结算资料,甲方收到结算资料后 日进行核实,经业主验收合格后并办理分包工程结算手续后, 天内付完97%工程款,剩3%通过建设规定保修期后付清。
8、付款方式:
1、经甲乙双方商定,乙方施工**监狱迁建工程(二期)劳动改造用房、医院用房、食堂用房、两栋监舍楼,乙方带资施工五栋楼至±0.00支付本合同造价10%,五栋楼主体封顶支付合同价款的10%,主体结构完成通过业主验收后支付已完成工程量的35%,工程全部完工通过竣工验收合格并办理完竣工结算后三十天内支付95%,质保同建设单位与业主保修期限。
2、付款须提供材料,乙方应报送实际完成工程量清单,报送甲方进行审核。
9、安排施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1、安全施工:发包人、承包人必须贯彻,执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全生产的`法律法规及各项规定,严格按安全标准组织施工,承包方可另行自愿购买工人意外伤害险,并声明发包方无义务购买承包方工人的伤害险。
2、重大伤亡及其他安全事故处理:
1 发生重大伤亡及其他安全事故,承发包双方应采取紧急措施防止事态扩大并全力组织救伤者,保护事故现场,如因抢救伤者必须移动现场设备,须做书面记录或拍照。
2 按照有关规定,发包人承包人应分清责任,有事故责任方承担相应的责任。如对事故有争议时,应按政府有关部门的认定处理。
3 承包方有责任监管自己的施工队伍,因监管不到位造**全事故的承包方负有完全责任。
10、工程质量标准
1、按施工图纸、相关设计文件和国家有关规定要求,达到国家颁发的质量检验评定的合格标准。
2、因承办方原因工程质量达不到设计规范的标准,承包方必须无偿返工、返修至合格为止并负责赔偿由此给发包方造成的损失。在施工过程中多次造成质量事故,承包方必须退场,结算方式按承包方已完成的工程量60%进行计算,其他的经济损失由承包方自负。
3、承包人必须按照国家规定的质量检验标准施工验收规范和施工体组织施工,在施工过程中发现设计有误,须立即向发包人提出,值得文字变更洽商手续后可继续施工,因发包人原因又没有通知承包方造成窝工 天以上的,由发包人给予生活等经济补偿,因承包人原因造成窝工的,工期不顺延,发生的费用由承包人承担。
4、工程出现质量事故,乙方应在第一时间采取措施将损失降至最小并负责保护现场,同时报告甲方现场代表,提出处理措施,分清事故责任。处理事故所发生的费用由责任方承担。
5、为确保工程质量,施工过程中如施工图未做特别说明的须严格按照施工规范、甲方施工方案和《房屋建筑施工强制性条文》执行。
十一、工期延误处理
1、对于以下原因造成完工日期推迟的,以发包人施工代表确认,工期相应顺延。因战争、**、自燃灾害或非发包人承包人责任爆炸、火灾等不可抗力的工期顺延
A、设计变更或工程量增加
2、非因上述原因造成未按合同工期(包括合同约定可顺延的工期)交工的,双方约定如下:延误工期按每延误一天罚款 元/天。
十二、文明施工
1、发包方、承包方应严格执行政府颁发的“施工现场管理暂行规定:,加强科学管理,坚持文明施工。
2、发包方应向承包方提供符合标准的施工条件,如发包方人不能提供食宿条件或双方约定由承包方自行解决住宿的,由发包方按照标准给予补偿。
3、承包方应严格执行甲方的所有的文明施工管理条例,服从发包方各项管理工作
4、承包方协调好个班组间关系,做到文明施工
十三、双方义务:
1、甲方发包人责任
a、组建与工程相应的项目管理班子,全面履行承包合同,组织实施施工管理的各项工作。
b、向乙方提供承包项目施工场地,具备开工条件(三通一平),施工工人吃住临时设施、施工办公室、员工在生活区内统一管理等
c、负责组织施工检查、验收、监督承包人的工程进度、工程质量、安全生产及按图施工情况,材料领用情况及行政管理事务。
d、负责本工程中各工种,工序间的协调与配合,承包人在安全、质量、工期、场容等方面发现有违反合同约定内容的,发包人应书面提出整改意见,督促承包人进行整改
e、负责工程施工的组织与协调及技术、质量、安全、场容等方面交底。
f、负责组织图纸会审和技术交底,编制施工组织设计及总的工程控制计划,审查承包人编制的详细施工作业计划。
g、本工程发包方施工代表 ,负责日常施工管理、协调工作。发包方也可委托 有现场签认用工、办理洽商变更手续的职权,人事如有变动,应提前7日内通知承包人。
2、乙方承包人责任
a、承包人对与其确定劳务关系的作业工人必须认真审查,保证人员的政治素质,身体素质和技术水平,工人年龄不得低于18周岁,不得超过60周岁。
b、承包人需将其作业人员登记造册(须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证),作为本合同附件。
c、当发包人因特殊情况不能连续生产时,承包人在不影响发包人生产的前提下,可将队伍进行临时调整,对所调整人员应向发包人出具书面通知,并办理变更手续。
d、承包人必须按施工图纸及说明施工协助施工员放线、施工,如有合理化建议应征的发包人同意,并办理书面洽商变更手续后方可改动施工。在施工中应注意保护成品、半成品、爱护使用发包人所提供的机械设备及其工具。
e、承包人应对作业工人进行安全生产、食品生产、交通生产、交通安全及预煤气中毒等方面的教育,自觉遵守发包人现场管理规定,服从发包人有关人员的指导、教育、监督和检查并及时向发包人提供有关情况和资料。
十四、违约责任
1、发包方责任:
①发包方任务不足或应特殊情况不能履行合同是,双方协商后提前终止合同。
②由于发包方施工人员指挥错误造成的工程质量问题,其经济损失及有管责任由发包方承担。
③发包方超过合同约定的时间不支付劳务费或结算价余款,承包人有权书面告知发包方理由,撤走其人员,并依法追索拖欠工程款及赔偿机械损失等费用。
2、承包方责任
①、因承包方原因造成人工期延误或质量严重不符合要求时,发包方可以终止合同,并要求承包方在7日内退出施工现场,承包方应当退出施工现场,但发包方应在要求承包方退出施工现场时限内,与承包人应结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包方、承包方共同对已完成的合格工程量进行结算70%
②、在施工过程中,发包方发现承包方安排的施工队伍技术不过关时,发包人有权要求承包人进行更换、调整,承包人无法调整时,发包方有权暂不安排施工任务(窝工损失承包方承担),并书面通知承包方,直至终止合同。
③、因承包方责任造成质量事故和延误工期,其工料损失概由承包人承担。
十五、合同争议解决
在履行合同过程中发生争议,双方首先进行协商,协商不成可向有关部门申请调解。当时人不愿和解、调解、各解不成的,可约定以下方式解决争议(在选定的方式前划”√"):
( )向仲裁委员会申请仲裁。
( )向中级人民法院起诉
十六、合同生效与终止
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明,委托代理人应出示委托证明。
本合同在完成分包工作内容、结算工程结算尾款后,即宣布终止。
本合同正本一式三份,具有同等法律效力,双方各执一份,备案各执一份,副本 份。
本建筑工程施工劳务承包合同未尽事宜可经双方协商后入其他事项,其他事项与正文具有同等效力。
在本合同之外签订的协议等,内容与合同相抵触者无效。
甲方发包人法定代表: 乙方承包人法定代表:
身份证号: 身份证号:
联系住址: 联系住址:
联系电话: 联系电话:
签订日期: 年 月 日
★ 劳务承包合同
★ 劳务承包合同
★ 劳务承包合同介绍
★ 保洁劳务承包合同
★ 如何劳务承包合同
★ 个人劳务承包合同