下面是小编整理的工分项工程施工合同(共含13篇），希望能帮助到大家!同时，但愿您也能像本文投稿人“晚晚”一样，积极向本站投稿分享好文章。
甲 方：宁化闽赣红木家具市场工程项目部 （二期） （简称甲方）
乙 方： （简称乙方）
为顺利，安全保质保量，按期完成施工任务，明确甲、乙双方的权利和义务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，双方就工程施工事项协商一致，订立本合同。
一、工程名称及地点
1、工程名称： 宁化县闽赣红木家具市场2#、3#楼工程 （模板分项工程）
2、工程地点： 宁化县西环路
二、承包范围：本工程所有木模项目
三、承包形式：
乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。
1、承包单价按砼接触面展开面积计算，每平方米 37 元整（包工包料）。
2、本单价（除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方提供）已包括本分项工程所需要的用品附加材料和和安全防护用品，施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆 、包括施工区域内的所有安全防护，并免费提供现场人员床板，胶合板必须70％以上的新板且所有梁和柱必须新板，每幢楼按实际情况配备模板，止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑料套管等一切预埋件由甲方提供，由乙方负责安装。
3、派专人（不少于2人）无条件配合施工员放样。
4、每层拆模后下道工序开始前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。
5、工人所需的安全帽、服装及生活用品。安全帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收所有人工费及机械用具。
6、拆完每层结构层的模板，须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等，在甲方规定的时间内清理干净；没有及时清理干净，甲方派什工清理，其费用由乙方全部负责。
7、无偿提供胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板使用。
8、余留后浇带內的模板不存在增补。
四、付款方式：
1、主体封顶（不含屋面并不含二次结构）完成后，支付完成整个工程量的85％。
2、待二次结构完成后付清10%工程量，剩余5%待所有的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。
3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而改变。
4、若因甲方资金周转问题或其他原因造成本工程停工等事项，甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费，此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。
五、甲方的权利和义务：
1、提供施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方原因造成返工，甲方应承担全部责任并付给乙方相应的.费用，乙方必须积极配合。因甲方原因造成返工发生后5天内乙方必须取得甲方代表确认后并签字，费用并入人工费内计算。
2、提出工程质量保证、生产安全措施、施工进度计划、文明施工和遵章守法等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工安全等交底工作。
3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备情况、质量和安全文明措施落实情况。
4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源（施工电梯、塔吊、施工总配电箱）。
5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、安全事故和其他损失等有权进行处罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。
6、甲方全权委托工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产安全、施工进度、文明施工、综合治理、劳务管理等进行认真监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。
7、甲方有权安排、检查、监督乙方的工作和施工进度；有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场，协助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件，其费用由乙方自理。。
8、甲方负责下达施工进度计划：负责提供施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输；负责施工技术、安全交底，提供轴线、标高，并及时提供设计变更图纸和要求。
六、乙方的权利和义务：
1、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。
2、若甲方需要点工由乙方提供，费用由甲方支付，
技工 240 元/天，普工 150 元/天。
七、关于安全生产和文明施工：
1、乙方必须加强对职工的安全教育及管理，严格遵守现场各项安全管理制度，严禁违章作业。必须配备兼职安全员壹名，各班组应自设安全值日员并报送甲方备案。
2、乙方所需的安全帽和出入证由甲方统一代购、制作，费用由乙方承担并直接从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。
3、乙方人员进入施工现场必须戴好安全帽和出入卡；禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物；违者每次罚款人民币50元整；禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种；临边作业必须系好安全带；机械必须有防护罩并设有专人管理。杜绝发生机械伤害、触电、火灾或跌落事故。倘若出现工伤或火灾事故，乙方应承担全部经济赔偿责任并从工程款中扣除。
4、乙方应做到工完场清，余料应整理堆放到甲方指定地点。
5、乙方所有人员应服从甲方统一管理，遵守甲方安全生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权根据情况处罚。
6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在0元以内的，由乙方承担费用，超过部分在20000元以上的，由甲方承担70%的费用，乙方承担30%的费用。
7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方承担费用：超过20000元以上的有甲方承担90%的费用，乙方承担10%费用。
8、乙方严禁招聘使用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上岗操作，若经甲方发现，甲方有权将其驱逐出工地，并罚款200-1000元/人。
八、违约条款：
如非甲方原因，乙方擅自在施工中提出终止合同时，乙方应赔偿甲方的损失，甲方不再支付乙方的进度尾款。如甲方无故提出终止合同，应赔偿乙方的一切损失。
附加条款：
1、乙方应按甲方确立施工进度计划组织安排施工。
2、如乙方模板材料不能及时进场或材料不能满足施工进度要求，甲方有权利自行调配材料，调进场的材料价格视为乙方已经确认；
3、乙方负责人及现场主要管理人员必须准时参加工地例会，及项目部的各种会议。
4、工地的各会议纪要和施工技术、安全交底和进度计划等均作为本协议的附件，具有同等法律效力。
5、施工中途，因乙方原因，造成整体工程停工，甲方有权中止与乙方所签订的施工合同，乙方并在甲方规定的时间内退场，乙方所完成的工程量甲方不给予结算，做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。
九、文明和安全施工条款详安全生产责任合同：
乙方进场前应与甲方另签安全生产责任合同，作为本合同的补充条款，安全生产责任合同与本合同同时生效。
十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自签订之日起生效，到工程全部完成款项付清时自行失效。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
联系电话： 联系电话：
身份证号码： 身份证号码：
签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日
发包方：浙江八达建设集团有限公司南国大厦项目部 (下称甲方)
承包方：
甲方将南国大厦工程中的.后浇带砼凿毛以清包工的方式给乙方承包施工，为确保工程顺利进行，明确责任，经双方协商如下：
一、工程质量：
保证所有的后浇带截面砼凿毛。
二、安全生产：
甲方对乙方承包的工程安全交底，提出明确的安全措施，乙方必须认真贯彻有关安全施工的制度，工人进场必须接受安全三级教育后方可上岗作业，随时服从现场安全员、施工员及有关工程管理人员的指挥，认真遵照国家有关安全生产、文明施工条例、法规法令及本公司有关条例进行操作，施工中乙方如违反规定及违章操作而发生的事故，其一切后果均由乙方自行负责。
三、工期进度：
严格按甲方的进度计划任务，不得延期。
四、施工范围及单价：
1、南国大厦地下室及设备层后浇带砼凿毛（包括地下室底板后浇带）及清理工作。
2、单价：楼板面按后浇带长度计，每米捌元（梁头已包括在内不另计算）。
五、付款方法：
工程完工后10天内一次性付给。
六、本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，双方不得任意借口推翻本协议，双方签字时即生效。
甲方：浙江八达建设集团有限公司 乙方：
南国大厦项目部
签约人： 签约人：
xx年十月十九日
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、分项工程名称：桥梁分项工程。
3、工程地点：
第二条 承包内容
本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件《桥梁工程分包内容及单价清单》。
第三条 承包方式及承包单价
一、承包方式
1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。
二、承包单价
综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用（含工人社保、福利等）、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
第四条 施工工期
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进场。
2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。
3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的'工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。
第五条 质量标准及管理要求
一、质量标准
1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。
2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
二、管理要求
1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。
2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。
第六条 安全生产、文明施工管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。
2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。
3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。
4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。
桥梁分项工程施工合同模板
依照(中华人民共和国合同法)、(中华人民共和国建筑法)及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程项目协商一致，订立本合同。
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、分项工程名称：桥梁分项工程。
3、工程地点：
第二条 承包内容
本标段的所有桥梁系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除桩基以外的所有工程。具体内容见附件(桥梁工程分包内容及单价清单)。
第三条 承包方式及承包单价
一、承包方式
1、乙方按包工、包小型材料、包小型机械设备、包质量、包安全及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。
2、甲方负责钢筋、砼、压浆用水泥、支座、伸缩缝以及支座钢板和泄水管到现场的一切费用，其它材料及施工机械设备、工具等全部由乙方负责承包。相关的材料检测费、仪器设备标定等费用甲供由甲方负责，乙方自购由乙方负责。
二、承包单价
综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、小型材料、机械使用、进出场费用、管理费、利润及安全文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。
第四条 施工工期
1、本分项工程必须按甲方及业主要求的施工工期按时完成。桩基施工完成三至五个墩，由甲方通知乙方，在五天内进常
2、乙方必须按甲方排出的进度计划组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进常如果进度计划完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外安排人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150～200元，在乙方进度款或结算款中扣除。
3、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。
4、如果因业主及甲方原因延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必须满足业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求进行处罚。
第五条 质量标准及管理要求
一、质量标准
1、本工程应达到的质量标准：按照设计文件及国家、公路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100％，质量达到合格标准。
2、凡因乙方原因造成工程质量达不到验收标准，乙方必须在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责承担由此给甲方造成的所有损失。
二、管理要求
1、乙方在施工期间必须服从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，服从甲方相关人员的合理调配、安排，服从甲方的进度、质量和安全的管理。
2、乙方必须服从建设办与总监办相关人员的监管。
第六条 安全生产、文明施工管理要求
1、严格执行国家颁布的各项政策和安全法规、规程，及其它相关的标准、规范。
2、遵守甲方制定的各项安全规章制度，服从甲方相关人员的管理。
3、乙方从事特殊工种的人员必须持证上岗。
4、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起安全事故，乙方负全部责任，并且由此导致的.政府相关部门、建设办与总监办的处罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。
第七条 双方责任
一、甲方责任
1、负责技术交底和施工控制测量及对乙方的施工进行监督、指导、检查。
2、按期召开生产调度会，及时解决施工中出现的问题，按月下达施工生产计划，并检查落实情况。确保运梁车能畅通运到桥梁现常确保桥梁现场地基密实，保证大型吊车能就位。
3、 对乙方的施工进度、质量、安全进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济处罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退常
4 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。
5 、混凝土浇筑时甲方搅拌站要随时保持和现场的联系，保证混凝土施工用量和甲供材的及时供应。
6、及时对现场的测量放线和通知监理对乙完成的工序验收。
二、乙方责任
1、严格按照施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产计划。
2 、遵守国家、地方公司和甲方的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监。
3、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不承担任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款直接拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金。
4、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工；乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方承担。但检验要及时，最长时间为二个小时，否则视为合格。
5、乙方进场的人员及小型机械设备必须满足施工进度的要求，如果赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必须无条件的服从。
本合同一式两份，双方各执一份，自签字日生效。
甲方签字： 乙方签字：
日期： 日期：
3、按国家现行规范及相关施工程序严格施工，按自检、互检、复检的程序履行。经监督单位验收合格后才能进入下一道工序施工。
4、配备施工员、质检员、安全员常驻现场指挥施工，密切配合甲方的施工管理，属工作上的需要，应随叫随到。
5、经常对职工进行思想、安全、卫生等教育，遵守国家及地方的各项法规和业主、甲方在工地所规定的各项制度，并对所属职工违规的行为负责。
6、乙方必须精心施工，质量和安全必须达到国家验收合格标准，争创省优样板工程。
7、乙方管理人员必须在甲方安排下定期对进场人员进行安全、文明教育，开展评优比优活动，使各项施工处于优良状态。
8、乙方管理人员必须在岗，如有事外出需向甲方项目经理部请假并指定代岗人，获准后方准外出，返回应及时销假。
9、不按规定佩戴安全帽、挂安全带，每发现一例罚乙方职工20元，并罚乙方所在班组长50元。
10、在施工中乙方施工人员不得任意动用或破坏甲方现场的物资和设施，发现者按规定给予罚款;若发现工作故意拖拉，交叉作业配合不力，质量意识差，甲方有权处以当场发生事故的2倍以上费用的罚款，不服从甲方现场管理人员指挥，严重或屡教不改的按甲方通知当天清退出场。
11、乙方进场人员必须保持场地清洁卫生，严禁酗酒斗殴、嫖宿赌博、偷盗他人财物，如有发现视情轻重给予经济处罚直至移交司法机关处理。
12、乙方负责本项目所需路架的搭设及拆除
四、工程质量要求
(一)乙方操作人员必须按图施工，按现行施工验收规范、安全规范及有关规程验收，严格遵守操作规范和甲方技术交底下进行施工。接受甲方和有关上级质检人员的检查监督，质量标准按要求达国家颁布的质量验评标准的合格等级。
(二)建立质量管理“三级”监督制度。每道工序完成后按规定进行自检，并填写质量评定表。经甲方施工质检二级及监督单位复检达标后签字认可，方可进入下道工序施工，最后通过竣工验收，否则该分项工资不予结付。
(三)凡质量验收不达标的分项一律返工重做，其全部工料损失由乙方负责，情节
严重者甲方有权给予经济处罚;返工后仍未达标者，甲方有权勒令乙方负责人或责任班组无条件退场，乙方必须配合。
(四)成品保护：乙方班组人员在叉操作时，应保护其它工程工序的成品，如造成破坏的视损失程度加以处罚赔偿，最后由乙方返工直至达到验收标准。
五、安全、文明施工
(一)施工中乙方应严格遵守安全生产规章制度，执行有关安全操作规范、规程。特种或高空以及危险作业，应佩带劳动保护用品和劳动保护设施。不得违章冒险作业。因违章操作所造成的一切经济损失乙方应负全部责任，并与甲方无关。
(二)乙方应严格执行海南省建设主管部门及海口市建设主管部门有关建筑工程所要求的文明施工管理条例，配合甲方各项管理工作，否则除责成及时整改外，将视违反严重程度作严肃处理。
(三)现场杜绝“三鞋”(穿拖鞋、高跟鞋及赤脚)严禁私自拆除安全围护及安全标记，否则视违反程度，每次罚乙方50—3000元罚款。
(四)现场杜绝“三炉”(电炉、煤气炉、柴火炉)发现者除没收设备外每次处乙方500元罚金。
(五)严禁在施工现场打架、酗酒闹事、赌博，违反的按项目部规章制度处理后，情节严重的送司法部门依法处理。
(六)操作人员应出具其合法证明，乙方进行“三证”办理，其发生的费用由乙方负责，不办理，视为自动退场，甲方并不负担因此造成的损失。特殊工种应持证上岗。
(七)现场严禁乙方聘用违反计划生育的妇女及未满十八岁的未成年人：杜绝使用被依法追究刑事责任和严重违反单位规章制度的人员，如乙方班组存在以上人员，应立即清理出场，否则所发生的后果由乙方负责，被依法追究刑事责任的乙方代表要负相关刑事责任，并承担一切经济损失。
(八)甲方提供乙方必须的住宿，用水用电。乙方未经允许不得私自设小锅、小灶，一经发现没收全部器具，并处于500元罚款。住宿内班组的水电费由项目经理部确定住宿人数，每人每月10元，结算时从工程款中扣除。乙方未经允许，不得在宿舍内私自拉接电线，不得私自拆卸床铺(床铺摆放位置按要求摆放)。必须保证住宿的整洁卫生，并负责卫生责任区的清扫。现场原则上不允许员工带家属，不得在宿舍内私设小房间。上述各项如违反，每次罚乙方200元，直至整改好为止。
(九)场容场貌，乙方必须保证自我操作面的整洁有序，并及时清理，乙方所有材料、工具、机械设备应按甲方指定位置摆放整齐，用水用电应做到用时开、不用时关的良好习惯，衣物应按指定位置挂晒，以上每违反一次罚乙方50元，直至整改好止。严禁乙方人员从高空抛撒建筑垃圾和物品，每违反一次罚乙方500元，并承担由此发生的一切后果。
(十)乙方不得私自在施工现场内搭设床铺，如确因住宿困难。应由甲方统一安排，违反的每次罚乙方100元，并立即整改。如发现在建筑物内或施工场大小便者，每次罚
乙方100元，并当即清理，对举报者证实后奖励50元。
(十一)严禁乙方员工带未满13周岁的儿童进入施工现场，或不看管好小孩让其进入施工现场，违反的每次罚乙方500元。
(十二)所属班组人员，进住工地施工，必须由班组负责人统一把名单上报项目部，由项目部安全员对其下达安全责任书。否则，所引发的一切责任由乙方负责人负责。
六、承包单价及进度款拨付方式
(一)按建筑面积(综合定额建筑面积规则计算)计算，每平方米 元(由于乙方原因中途退场或零星工程没完成，不给予结算)。
(二)工程款支付按每完成一层工程量的75%支付(每栋每层分滩面积)，预留20%必须在本项目所有主体工程及本栋零星工程(拦水等)完工验收后支付，5%在整个单位工程所有零星工程完工后支付。
七、工期要求
(一)为保证工程进度，乙方服从甲方统筹安排计划调度工作，密切配合与其他工种同步进行，按期按质按量完成施工任务，不得影响甲方土建主体验收，否则一切后果由乙方负责。
(二)乙方必须严格按照甲方及业主统筹安排的施工进度计划施工，应合理安排好工人的劳动时间和休息时间，休假时间，按所能完成的劳动量，合理安排好工人工作量及施工工序，保证质量如期安全完工。
八、违约责任
(一)若乙方在某一施工阶段的实际工作日累计比该阶段计划(甲方安排的进度计划)工作日拖延一天，甲方按每天1000元处罚乙方。
(二)乙方不能按甲方安排的进度计划完成，任何一阶段工作段延期3天以上，视为乙方中途毁约(不可遇见的原因可顺延工期，但必须作工期签证)。
(三)乙方不接受甲方安排的进度计划也视为中途毁约。
(四)乙方在施工过程中，安全、质量检查有三次达不到合同约定的标准，按乙方中途毁约处理。
(五)乙方所分包工程项目不得转包、再次分包、合作，一经发生视为乙方中途毁约，甲方有权终止本协议，所造成的经济损失由乙方负责。
(六)在施工过程中，因乙方人力无法满足甲方的施工进度要求，甲方有权终止本协议，所造成的经济损失由乙方负责。
(七)乙方中途毁约处理;
1、乙方中途毁约行为发生之日起三天内，甲方可向乙方发出停工退场指令。
2、指令发生后十天内，乙方应将全部工程资料，包括施工图纸等向甲方移交完毕。
3、甲方停工指令发出之日起十五天内，乙方必须组织所有人员及不需留用的设备退场，需留用的设备如未经双方协商签订留用协议同样须退场，如乙方未经甲方同意，又不能按时退场，则每拖延一天处以乙方违约金5000元。
4、乙方中途毁约退场，甲方除已支付给乙方的进度款，不再支付任何费用，未付工程款作为乙方违约归甲方所有，乙方应向乙方各班组集体员工负一切经济责任。
九、其它
(一)乙方施工每一施工层、施工段或分项工程完成后，必须按要求做到工完料清，乙方不按要求完成甲方发出口头整改通知12小时内未完成的，甲方可不经乙方同意，直接安排人员完成，按所发生费用的2倍从乙方工程款中扣除。
(二)由于乙方不遵守施工规范及安全条例等原因，每出现壹例重大伤害事故由乙方承担全部费用，并处以乙方伍仟元罚款;每出现壹例死亡事故由乙方承担全部费用，并处以乙方伍万元罚款，并由乙方负责承担由此引起的一切后果。
本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，经双方代表签名盖章后生效，均具有同等法律效力。其它未尽事宜，双方友好协商解决。
甲方： 乙方：钢筋班组负责人
代表(签名盖章)： 代表(签名)：
年 月 日 年 月 日
钢筋工分包合同范文三
甲方：
乙方：
为保证双方合法权益，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事宜协调一致，订立本合同。
一、 施工内容：
工程名称： 工程内容：钢筋工程。施工图范围内所有钢筋的制作、安装。 承包方式： 承包人工费按钢筋的吨位计价。每吨 乙方自备工具、材料有：安全帽、钢筋制作机械及机械使用连线、绑扎丝、焊条、焊药等。
3、 承包内容：
钢筋的制作、焊接、绑扎、预埋。混凝土浇筑时跟班作业，现场的转运，钢筋到场卸料。
4、 管理内容：
1) 遵守公司的各项规章制度，服从领导、听从指挥。食宿安排由乙方负责。
2) 班组如有工人偷、盗工地材料及打架斗殴等治安案件，处罚及一切责任由乙方承担。
3) 承包队所承包工程实行全过程管理，即从进入工地开始施工到竣工验收合格后的全方位管理承包。
4) 提前一周提出用料计划，如因计划错误造成的钢筋不足或过剩，损失由乙方负责。合理下料，如出现下料错误造成的损失由乙方负责。
三、合同工期：自 年 月 日开工至 年 月 日竣工
四、质量标准：合格
1)、严格按照要求施工，必须满足规范规定。
2)、对工程质量超出允许偏差，甲方对乙方严格处罚。在抹灰时因涨模、移位造成的补救工料损失，从乙方承包费中扣除。
3)、造成质量事故的，发生的一切经济损失由乙方负责。
五、安全标准：安全无事故施工
1、严格执行安全操作规程，不违章作业。班长做好班前安全交底，做到“三不伤害”，杜绝一切事故发生。因违反操作规程施工，发生伤亡事故追究乙方责任外，并按有关规定罚款。工伤医疗护理费用在5000元以内，由乙方自理，超出5000元以外的部分，双方对半分担。
2、严格执行公司安全生产有关条例。执行业主的安全生产要求和指令。
六、材料管理：
1、执行材料消耗定额。
2、限额领料，乙方必须指派专人领料。
3、超出限额材料，用料不合理，材料丢失浪费造成的经济损失由乙方承担，甲方按原价从乙方承包费中扣取。
七、现场管理：
1、施工现场做到工完料净地清。由于乙方不清理，甲方另行安排所发生的费用，加倍从乙方承包费中扣取。
2、甲方负责乙方所有的材料运到现场，乙方负责卸车并入库，堆放整齐，文明施工。
3、项目部所安排的加班、夜班必须无条件服从。
八、付款方式：
施工期间甲方按月进度完成工程量80%付款，内外抹灰完成后，三个月内结清人工费。
九、违约责任：
1、对中途不干造成的一切损失由乙方承担，已发生的人工费甲方概不负责。
2、竣工验收后，如乙方达不到验收标准，扣罚承包费用的20%。
3、对不按工地要求和违反工序施工造成其它工种窝工损失，由造成者(乙方)负责。乙方擅自停工、造成间接损失均按实际计算费用，全部由乙方负责。
4、乙方未按合同工期完成者，每延误一天扣罚承包费2%。
5、若由甲方原因或不可抗力的因素造成窝工、停工，工期相应顺沿。
十、本合同未尽事宜由双方商定后予以补充。
十一、本合同一式贰份，甲方壹份，乙方壹份，自双方签字盖章后生效。 合同终止条件：
1、乙方按甲方要求完成各项指标，甲方付清承包费后合同自然终止。
2、甲方中途辞退乙方或乙方中途不干，本合同随之终止。
甲方： 乙方：
负责人： 负责人：
年月日：
2、乙方的权利与义务
⑴提前向甲方计划予准备材料，以免误工待料。
⑵负责按甲方工期要求，在指定时间，合理组织足够工程施工所需的有一定技术素质的工人进场。进场人员应服从甲方统一安排、指挥和管理。
⑶严格按照设计图子、标准、规范、技术交底书，严格执行现行施工规范、操作规程和质量验收标准。
⑷自觉接受建设单位、监理单位和甲方项目部有关人员的监督，严格执行有关工程实施的指令，并承担因工程质量问题造成的人工费，按市场双倍价赔偿甲方的材料费用损失，工期不予顺延。
⑸强化对自身人员的安全教育，正确使用和爱护甲方提供的安全防护用品，丢失或损坏再次购置的费用由乙方自理。严格执行安全操作规程和甲方的各项现场管理制度，对现场作业和施工方法的适应、稳妥的安全性承担全部责任，对其人员的行为、违规和疏忽完全负责，承担自身人员各类安全事故的全部法律和经济责任。
⑹坚持文明施工、工完场清。杜绝材料浪费，一经发现应按市场价赔偿甲方损失。及时清理现场及各层楼地面、混凝土部分的材料、垃圾、落地灰)，并按要求在指定地点堆放材料、垃圾。遵守三亚市建设工程主管部门有关文明施工的各项管理规定，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全，做到文明施工;承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
⑺遵守当地政府的各项法律法规和管理规定，进场人员应向甲方提身份证、上岗证、劳务证复印件，暂住证由甲方协助办理，费用由乙方自理，并不得带家属、小孩进入施工现场;承担自身人员违反有关规定、制度造成的一切损失和罚款。严格遵守安全施工和文明施工的有关规定。乙方要做好工人的安全教育工作，杜绝打架斗殴和违法犯罪发生;如违返规定，一切后果由乙方负责，并罚款1000元，事情严重者交公安机关处理。
七、承包价格，及付款方式
(一)承包价格：商品砼浇筑按本工程施工图中的建筑面积每平方米八元计算,支付人工费。搅拌机砼浇筑按所捣砼数量,60元/M3支付人工费.
(二)：付款方式：按所完成的工程量，(并质量验收合格后)，每层支付工程进度款70%(含工人生活费)，剩下30%待工程竣工验收合格后2个月内结清。
八、其他
1、如因乙方原因，造成工期延误和质量责任，按有关规定对乙方进行罚款。(工期延误按每天500元罚款，质量问题每处按1000元罚款，从予付工资中扣除。)
2、如乙方质量检查不符合要求，经甲方勒令整改后仍不符合的，视为乙方违约，甲方有权无条件解除本合同或强行采取其他措施。
3、本合同如发生争议，甲方双方协商解决。
4、本合同经双方签字盖章后生效，工程款结清自行失效。
九、 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
砼工分包合同范文3
宁波市建设集团股份有限公司第一分公司(简称甲方)因 绿城·绿园、绿城大厦Ⅰ标段 工程项目需要，与宁波市科技园区成鑫建筑劳务有限公司(简称乙方)协商，订立如下合同条款。
一、承包内容：
1、分包项目：
工程中的砼浇捣及垫层等项目。
①工地内临时马路预拌砼浇捣20元/m3，随捣随抹另加3元/㎡;碎石垫层及其它零星工作按20元/工日;地下室顶板以下泵送商品砼浇捣9.5元/ m3，地下室顶板以上部分泵送商品砼11.50元/ m3。以上单价包括机上人工，二次清理费用，落手清工作，砼养护，做试块等费用及优良奖，点工按每工日30元计算。工作内容按94定额规定的所有工作内容。因砼浇捣引起的质量问题，一切返工、修补费用由乙方承担。以上单价另加税金3.43%。
②工程量按浇捣混凝土方量扣除砂浆用量乘以98%计算。
③民工宿舍乙方自理。如因乙方劳动力不足，影响工程正常施工的，甲方有权清退并不予以结算。
2、工期：根据项目部编制的施工计划按时完成，因乙方原因造成的工期延迟，每延迟一天扣罚10000元。
3、工具及机械：乙方自备插入机、平板机、软轴等小型机械及工用具。以后要修理由乙方负责零配件，甲方机修工负责修理。
4、辅料、易耗品的包干标准： /
二、结算付款方法：
待±0.000全部完成并收到建设方相关工程款后，支付至已完工程量的85%;上部结构凭甲方施工部门签证分段结算，每次结算暂扣结算总额的15%金额作为合同履约保证金，工程竣工验收符合合同要求，决算结束且收到建设方相关工程款后一个月内一次性结清。
三、工程质量：
本工程项目质量必须达到分项优良，甲方要进行技术交底，乙方应严格遵守施工规范，按施工交底图纸或技术变更联系单精心操作，施工中乙方需服从甲方现场指挥。因乙方原因造成质量不符要求的必须返工重做，如果无法返工则负责修补，由此而引起的一切费用由乙方负责，否则不予结算。
四、安全生产：
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市有关安全生产方针、政策、法规、严格执行分包合同中甲乙方应履行安全生产职责;
2、根据“谁施工谁负责”原则，乙方具体负责实施施工作业中安全管理，负责对本单位职工安全制度和安全技术教育，增强法制观念，提高职工安全意识和自我保护能力，严禁违章指挥、违章作业;
3、乙方所有施工人员必须遵守安全生产六大纪律：
(1)进入施工现场，必须戴好安全帽，扣好帽带，并正确使用个人劳动保护用品。禁止酒后上班;
(2)二米以上的高空，悬空作业，无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩;
(3)高空作业时，不准往下或向上乱抛材料和工具物件等;
(4)各种电动机设备，必须有可靠有效的安全接地、接零和防雷装置，方能开动使用;
(5)不懂电气和机械的人员严禁使用和玩弄机电设备;
(6)吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人，井架吊篮不准乘人;
4、乙方每个操作人员必须认真执行十项安全技术措施
第一项：按规定使用“三宝”(安全帽、安全带、安全网);
第二项：起重设备，必须有保险装置，不准带病运转，不准超负荷作业.不准在运转中维修保养; 第三项：机械设备防护装置一定要齐全有效;
第四项：架设电线线路必须符合当地电业部门规定，电器设备全部接地或接零;
第五项：现场电动机械的电动手持工具要设置漏电掉闸保护装置;
第六项：脚手架材料及其搭设必须符合规定要求;乙方未经甲方同意不得随意解拆安全网，及时修复被解除的安全网，始终保持围护安全网的封闭;
第七项：各种缆风绳及其设置符合现定要求;
第八项：高空作业严禁穿高跟鞋、拖鞋、硬底及带钉易滑的鞋;
第九项：在建筑工程的楼梯口、电梯口、预留洞、通道口、井架口等必须用栏杆盖板加以防护;
第十项：施工现场周围应设置不低于2.5米的围墙，悬崖、陡坡等处，应使用篱笆、木板或者轶丝网等口设棚栏，危险地区挂明显标志，夜间施工应设红灯示警;
5、乙方在分包施工期间禁止招用18岁以下未成年人，必须严格执行甲方的安全生产、防火安全管理各项规定，接受甲方监督、检查、处理。甲方有协助乙方搞好安全生产，防火管理及监督检查义务，对于查出隐患、不安全因素乙方必须限期整改;
6、生产过程中个人劳动防护用品由乙方自理，甲方督促乙方人员自觉穿戴劳动防护用品;
7、乙方对自身所处施工区域、作业环境、操作设施、设备用具必须认真检查，发现隐患停止作业，待整改落实后方准施工，乙方在施工过程中由于上述因素不良或违章指挥，违章作业导致事故，自行承担责任;
8、乙方人员对甲方提供的搭设的施工现场脚手架，各项安全防护措施，安全标志警告牌，不得擅自变动拆除，未经甲方施工负责人和安全人员同意擅自拆除变动上述设施造成后果均由乙方人员及乙方单位负责;
9、乙方施工中特种作业人员(电工、焊工、登高工、爆破工、起重工等)须凭省、市、地区劳动部门培训考核，持操作证上岗，特种作业人员变动应征得甲方工地施工负责人同意;
10、乙方必须严格执行防火防爆、易燃易爆场所严禁吸烟、不准使用明火规定，临时设施工棚按规定配置灭火机(25平方配1只)，消防器材不准挪作他用，电焊气割按规定办妥动火审批手续和安全措施，工棚宿舍严禁使用电炉、煤油炉、动用明火烧东西、取暖，禁止在床上吸烟，烟头应放入盛水烟灰桶内，不准随地乱丢;
11、乙方违章违纪危害安全生产，甲方则可对乙方采取下列处罚：
(1)停止作业，予以罚款;
(2)赔偿造成甲方全部损失;
(3)停止分包，予以清退;
(4)情节严重，提请司法部门追究法律责任;
12、乙方违章违纪罚款由甲方安全部门通知劳资部门从乙方结算工程款中扣除;
13、如发生工伤事故乙方应及时处理，甲方配合乙方做好善后工作。
五、环境管理
1、 乙方应按照甲方制定的《污染物管理程序》的规定，防止或减少生产和生活过程中产生的废气、废水、固废、噪声等污染物对环境的污染。
2、 乙方人员在甲方施工期间应配合甲方做好能资源节约工作。
3、 乙方应遵守甲方《危险化学品管理程序》的规定，防止和减少危险化学品对环境和人身所造成的影响。
六、治安保卫：
1、甲乙双方均应认真贯彻执行政府部门制订的治安管理法规;
2、乙方人员进入甲方单位进行施工和住宿，必须具备《身份证》《就业证》，并将花名册、身份证提供给甲方进行登记和复印，3日内向当地派出所办理好《暂住证》，向甲方(项目)办好住宿及工作证手续，并每人交纳住宿押金。未按规定办好手续，按市政府 31号令规定，每人次罚款50--200元;
3、乙方应当定期对本方人员进行遵纪守法教育，每月30目前向甲方(项目)填报人员变迁进出月报表;
4、乙方要保管好本方人员的各种财物.并严禁乙方人员偷盗他人公私财物，如有发现，按规定处罚外，乙方在经济上负连带贸任，根据情节一并处罚，作案人的经济不足赔偿和处罚金额部分，从乙方工程款中扣除，乙方主动检举并积极协助甲方破案的可以减轻或免除承包人的连带责任;
5、乙方人员严禁在项目、宿舍内进行赌博、斗殴，和其他违法乱纪行为，如发现上述行为，在处罚行为人外，情节严重的责任人按公司[93]193号文件规定处罚;
6、乙方人员不得把非本方人员带进宿舍内住宿;不得男女混宿，如夫妻关系(有结婚证)需同宿的，报项目或其他部门保卫干部同意。由甲方另行安排住宿，违者一人次罚款10元(仍不得住宿);
7、甲方应积极查处乙方发生的刑、治案件，负责协调乙方内部及与他人在治安管理上产生的纠纷，调查处理各类违法犯罪人员;
8、乙方人员在甲方单位工作或住宿中。因琐事引发治安事件而发生重大恶性伤亡刑事案件的，甲方会同当地公安机关进行查处，乙方应积极协助，因伤亡事故所造成信誉及经济损失等均由乙方单位承担。
七、计划生育
1、 乙方具体负责计划生育管理工作，负责对进入甲方项目部工作的育龄妇女进场前做好登记造册工作，及时提交甲方备案。定期检查，落实避孕节育措施，如发现各种违例现象，除立即向甲方负责人汇报外，乙方应立即采取有效措施，预防和制止计划外生育;
2、 甲方有权对乙方计划生育管理工作，随时进行督促和检查;
3、 在履行协议期间，乙方进场人员如发生各种违反计划生育条例的行为，甲方有权对违者提出除名处理，乙方无条件执行，由此引起的一切后果和责任均由己方负责，与甲方无涉;
4、 乙方如违反上述协议条款，甲方有权按规定对乙方实施经济处罚，直至截留工程劳务价款。
八、此合同一式 陆 份，甲方 肆 份，乙方 贰 份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
发 包 单 位： (以下简称甲方) 钢筋班组名称： (以下简称乙方)
经甲、乙双方协商，甲方同意将 工程的工程及本项目的零星钢筋工程 分包给乙方施工，为了明确双方在施工过程中的责任、权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及海南省、海口市有关劳务条例规定，结合本工程的具体情况，经双方友好协商，订立如下条款，以共同遵守执行。
一、工程概况：
(一)工程名称：
(二)工程地点：
二、乙方承包范围和工作内容
1、乙方承包范围仅限于总包合同范围内，具体由现场项目部指定。
2、承包范围：
(1)基础钢筋、主体框架钢筋、屋面钢筋、设备基础等零星构件钢筋;
(2)砌体分项工程中的圈梁、构造柱、过梁钢筋。
(3)所有与主楼相关的配套工程的钢筋分项工程。。
三、双方责任和义务
(一)甲方责任及义务：
1、指导和监督工程施工，向乙方施工人员进行有关法律、法规教育，宣传公司各项规章制度。
2、所有技术资料必须满足和符合开工条件，按施工管理体系及质量保证体系正确指导施工。
3、负责提供乙方进场人员的住宿场地，满足生活区正常的生活用水、电。
4、做好施工前的技术交底工作，及时审批乙方提交的工程技术资料，切实有效并及时协调处理现场出现的各种问题。
5、做好施工现场的技术指导，随时检查和指导现场每道工序，主持召集参建各方对每批工程的验收工作。做好各项资料的收集和整理工作。
6、甲方有权清退乙方违反合同和施工规范并经二次以上教育不能达标的职工和班组，乙方应给予配合。
7、提供垂直运输机械。
(二)乙方责任和义务：
1、乙方进场人员必须服从甲方管理人员统一指挥，步调一致，保质保量顺利如期地完成施工任务。乙方进场前应自费办理全部进场工人、管理人员的暂住证，技术证书(特种作业人员操作许可证及有关部门要求的岗位证书)，劳务证，且向甲方提供人员花名册和身份证、技术证书、劳务证、暂住证的复印件，否则不准进场，开工前签订工程质量责任书、安全责任书。
2、乙方必须熟悉施工图纸和文件，弄清各项作业的具体项目要求及先后顺序，提出问题。服从甲方及业主和监理工程师等有关人员的监管，参与每次放线工作。
甲方项目负责人：
乙方项目负责人：
甲方将承建的 城北花园11###楼 工程的钢筋 项目分包给乙方施工。双方本着友好合作，在充分协商的基础上，达成如下协议：
一．甲、乙双方的权利和义务：
1．甲方必须提供乙方施工人员的正常住宿条件（宿舍和床铺）、就餐乙方自理。
2．甲方必须及时的供应材料，乙方必须按楼层提前3～7天向甲方提供数量，杜绝浪费现象。
3．甲方提供必要的技术指导，施工工作面的轴线，施工技术的要求数据。
4．甲方保证乙方施工人员的生活费用（每人 元/月）。
5．甲方必须提供施工人员的`安全帽，施工操作面的临边防护。
6．乙方必须服从甲方管理人员的管理，有权对乙方违规操作进行处罚（按公司的规章制度执行）。
7．乙方施工人员必须合理配料，如有浪费现象，甲方有权要求乙方赔偿。对材料要节约，做到日做日清，用料合理；并合理使用周转料，对所用材料工作面结束后剩余的堆放要整齐，如不能及时的清理，甲方将有权指派他人清理，工资双倍扣除；如果乙方不能合理使用材料，甲方发现按材质的双倍价钱扣除。
8．乙方必须按“谁用工谁负责”的原则管理好本班组的工人，不得打架斗殴；施工操作必须按规范、规程执行，服从甲方的统一管理。
9．乙方工人必须严格遵守“安全生产六大纪律”，上班必须配戴安全帽，如有违规不戴最高罚款50元/人次；如有违规操作等，所有安全责任由乙方负责，同时要接受甲方的处罚；如造成质量问题的返工，对材料要照价赔偿，并接受处罚（1000元以上罚款）。
10．乙方人员中如有偷窃行为的，一经发现送法办，并罚款500～1000元。
二．工程价款及结算方式：
1．按 结算，乙方内容包括 钢筋加工，制作和绑扎及各项验收。
2．施工期间，生活费按付工程款的 %，余款年底确保 %，争取结清。乙方每次付款必须经甲方现场管理人员签字后方可实施。
三．质量工期要求：
乙方的施工在分部分项验收（按建筑施工规范验收标准）中，都必须合格，如不合格，一切后果和所产生的费用皆由乙方承担。如工序验收时，发现不合格，从而影响其他工种施工程序，承担班组的窝工的损失，另外甲方还有权进行处罚。
四．乙方如因进度、质量等问题不能按期完成全部施工任务，并对甲方信誉造成伤害的，甲方只能按乙方完成合格工作量的60%给乙方结算，甲方有权增加力量确保按期按质完成，乙方同时积极配合。
五．本合同一式两份，自签字之日起生效。未尽事宜，双方另行协商。
甲方： 乙方
日期： 年 月日 日期：年月日
甲方：
乙方：
为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成分包施工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签订本分包合同。
一、工作内容：
甲方将 工程 砼工程分包给乙方，工作内容包括;模板基层洒水养护，招标高弹线，砼的水平与垂直运输，平整、振捣、抹面、亚光，砼打胀模后的砼凿平，砼初凝后第一次养护，工完场清工作，文明施工等全部工作。
二、单价及结算方式：
1、单价：元/平方米或/立方。
2、按每 层作为结算段，已完成的工程，经验收合格，各方面工作都符合甲方要求后由项目部技术员核对工程量，签发结算书。乙方拿到结算书后，报送给项目经理部会计做工资发放表，随从甲方自有工人同时发放，领取工资时，乙方须由操作工人亲自签字按食指手印领取，严禁代领。
三、质量要求、验收办法及处罚措施：
1、乙方必须服从甲方统一调配、按照施工图纸、施工规范及甲方技术交底的要求认真组织施工，并达到规范验收标准及合同要求，实行样板领路。
2、各道工序完成后需报经项目部技术员验收同意后方可进行下道工序的施工。若验收不合格，整改时间耽误了工期计划，则该段工作量价下调20%。
3、乙方必须按照甲方工程进度情况及工期要求完成作业量，因甲方原因造成的延误，工期顺延;若因乙方人员不足而影响其工程进度或达不到工程质量的视情节轻重给予1000—5000元的处罚，并且甲方有权单方终止该合同施工，另行分包他人施工。
4、分段分项工程完成后，需经现场监理工程师、技术负责人及工长验收符合要求，并认可、签字后才能予以结算。
5、砼在振捣过程中出现漏振现象，管理人员提出必须马上整改，拒不整改者，视情节轻重每次罚款200-500元。
6、因振捣不密实，混凝土出现蜂窝、麻面、短节、狗洞时，不得私自进行修补，应及时通知管理人员，拿出整改方案，面积过大造成返工，材料、机械、人工费用全部由乙方承担;如因为其他工种原因造成胀模的费用费用由该工种承担。
7、砼初凝后第一次养护洒水不及时，造成现浇面出现不规则的裂缝影响质量，进行返工，所有费用乙方承担;未造成大的影响每次罚款200元。
8、砼在吊运或放灰过程中对外墙脚手架污染，工完场清，清理不净罚款300元，造成砼浪费超出预算部分由乙方负担，对密目网造成污染清理不净，将污染部分进行更换费用乙方承担。
9、因零星砼量少拒绝施工影响工程进度，给下道工序造成误工承担该工种误工人员损失，项目部进行500元罚款。
10、一个部位完成后，乙方在自检合格的基础上须报甲方验收检查，一次验收不合格视情况罚款100元，甲方在检查中提出了整改意见，乙方必须限时整改，若整改不及时或不认真整改时，每处罚款300元，若验收不合格，整改时间耽误工期计划，该段工作量单价下调20%。
四、安全文明施工要求及处罚措施：
1、进入施工现场，必须带好安全帽，正确使用“三宝”，违章者每人每次罚款100元;工作期间禁止穿拖鞋、易滑鞋、赤脚上班，违者每人罚款100元。
2、任何班组进入工地，不得对五大员、塔吊工等进行送礼行贿，经调查或发现一次，将给于乙方1000元罚款。
3、使用机械设备必须要用有责任心、有经验的人员操作，操作人员必须具有机械操作证，严禁违章作业及冒险蛮干。
4、对于电动工具、电气设备、施工用电、生活用电，必须由项目部电工来维修，其它人员不得乱动，有问题马上报项目部管理人员或电工、安全员来处理，违章者每人每次罚款100元。
5、高处作业时禁止打闹 ，所带工具用具必须由可靠的防掉落措施。
6、施工需要搭设临时脚手架时，搭设必须牢固、严禁出现探头板;发现一次罚款200元。
7、 严禁酒后作业，违章每人罚款200元，立即清理出施工现场。酒后闹事的有乙方自行清理出工地，若不清理停止所有施工，按照中途退场处理，结算已完成工程量的20%，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工补偿。
8、施工中若发生安全事故，甲方协助治疗并处理有关事宜，若安全事故是由乙方造成的，医疗费由乙方自负，重伤以上事故，罚乙方人民币三万元。
9、工完场清要求：
(1)操作面上每天施工结束，应将工作面清扫干净。
(2)剩余物料及清理的杂物必须集中运离工作面，严禁从楼层上往下扔，违章者一次罚款200—500元。
10、使用塔吊必须申请项目部统一指挥，严禁私自、违章指挥，发现一次罚款500元;发生情节严重的后果自负并移交公安部门处理。
11、砼在吊运过程时，必须专人指挥，不得超重，防止滑落或出现其他安全事故，发现无人指挥每次罚款200元。
五、工期要求及处罚措施：
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度要求，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的进度计划不能按期完成时做如下处罚：
1、每个工期段达不到要求的，该段罚款1000元。
2、总工期达不到要求者，除按每个工期段罚款外，所承包的总工程量单价下调20%.
3、乙方连续两个施工段不能按期完成，甲方有权单方面解除合同，已完成的工作量按合同单价的20%结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工的补偿;或者甲方自行充实施工人员，单价按合同单价的2倍计取，从乙方结算中扣除。
六、其他事项：
1、乙方必须自备扳手、安全带、安全帽、等该项工程操作工人必需的工具用具。
2、乙方必须具有青岛市公安局颁发的“暂住户口证”。
3、乙方必须有相应的劳务分包资质，提供加盖红章的复印件给甲方存档备查。
4、严禁偷、抢、打架，每出现一次双方各罚款1000元。
5、严禁聚众闹事等现象发生,(一方2人以上参加为聚众闹事)工地中发生任何事情及时向甲方项目部汇报，共同协商、妥善解决，防止事态扩大，出现上述行为，无论有何理由，每次罚款乙方5000元，工程结算时扣除。
6、乙方按工期的要求领用的工具、仪器、设备等材料，要严格管理使用，禁止损坏和丢失，如果发生损坏和丢失，按其经济价值的2倍罚款。
7、严格执行甲方规定的作息时间，不遵守着，每次罚款200元。
8、所有进入施工现场的人员，必须提供身份证逐一登记清楚。
9、就餐时，必须按次序排队领取饭菜，严禁拥挤起哄，每次发现一人罚款100元，领饭时要讲究卫生，听从炊事员的管理，不准打架有问题要找项目部解决，若在就餐期间同炊事班人员打架，无论有何理由，每次罚款1000元。
10、年龄50周岁以上或者体弱、病残者，严禁进入施工现场，隐瞒着每人罚款1000元。
11、所有操作人员及代班人员必须参加甲方组织的班前会、班后会，以便处理施工过程中存在的问题，严禁不参加，有事提前向甲方项目部请假，无故不参加者，每人罚款50元。
12、进入施工现场施工后，没有完成合同工程量中途退出者，无论有何理由，已完成的工作量按合同单价的20%结算，其余部分作为甲方再联系施工队伍的延期、窝工的补偿。
13、未经甲方同意，严禁私自开灶，严禁使用电灶等电气设备。
14、安全、技术交底是合同的一部分。
15、乙方负责人或委托代理人必须全天靠在施工现场。
16、未尽事宜，甲乙双方协商解决。
17、本合同一式三份，甲乙双方及监理工程部各执一份，签字后生效，工成完工结算后终止。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
甲 方：
乙 方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方根据三亚市实验中学9#教师住宅楼工程，劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
一、工程概况：
工程名称：三亚市实验中学9#教师住宅楼工程 工程地点：三亚市实验中学校园内
工程结构：框架结构
二、承包方式：包工不包料(小型手工工具由乙方自负)。
三、承包范围：(含整栋楼全部的砼工作量)
1：本工程所有的砼分项工程:⑴含各层窗台、雨板、飘板、飘窗、空调板、线条板、花架、水箱、室外散水的砼浇筑.⑵及时清理场地及各层楼地面、砼部分的材料、砼块、垃圾、落地灰。)⑶场内(60m以内)的水平垂直运输。(4)小构件砼浇筑时操作跳板、架子的搭设与拆除。(5)不再发生与本合同无关的各项增加费用。
四、工程质量标准
砼分项工程的施工质量应符合《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-)国家标准的要求，不得有麻面,蜂窝,狗洞, 露筋等现象,达到合格标准。
五、工期要求：乙方从 月 日开始动工，至 月 日完工。
六、双方的权利与义务
1、甲方的权利与义务
1.1负责提供施工图纸、施工机械、施工材料，并指定施工场地。
1.2负责编制工期进度计划，施工方案，进行技术交底，及必要的技术指导。
1.3负责在施工过程中对乙方承包分项工程的工程质量、安全、进度、文明施工进行监督、检查和管理。
1.4负责按乙方进场人员提供安全帽和高空作业必须的安全带等防护用品。
1.5负责提供乙方施工人员的食堂、宿舍、仓库、厕所、生活用水用电，乙方按甲方的要求使用和保护。
1.6负责提供乙方施工所需的施工机械机具等(如搅拌机、高速提升机)
1.7负责按本协议约定按期支付生活费及承包工程进度款。
1.8有权利要求乙方撤换、辞退工作不负责任，违章指挥、违章操作、违法违纪且拒不纠正、不听劝阻的人员。
发包方（甲方）：
地址：
联系电话：
承包方（乙方）：
地址：
联系电话：
按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：
第一条 工程概况
1.1工程名称：工程。
1.2工程地点：
1.3承包范围：按本工程图纸及说明。
1.4承包方式：包工包料。
1.5工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，共计天。
1.6工程质量要求：合格.
1.7合同价款（人民币大写）：拾万仟佰拾元整，
小写（￥：元）。
第二条 甲方工作
2.1 开工前 3 天，向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 1 份，并向乙方进行现场交底；全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施；向乙方提供施工所需的水、电等设备，并说明使用注意事项；办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2.2指派为甲方驻工地代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监督检查，办理隐蔽工程验收、变更、登记手续等事宜。
2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续及交付相应费用。
第三条 乙方工作
3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，按甲方提供的施工图纸及做法说明施工，拟定施工方案和进度计划。
3.2指派为乙方驻工地代表，负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
3.3严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算。
3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线、古树名木不受损坏；做好施工现场保卫和垃圾处理等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。
3.5施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。
3.6工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。
第四条 关于工期的约定
4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
4.2因甲方原因未按约定完成工作或相关事宜，影响工期，工期顺延。
4.3因乙方责任，不能按期开工或中途停工，影响工期，工期不顺延。
4.4因甲方原因造成设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延（以8小时为一个工作日顺延）。
第五条 关于材料供应的约定
5.1凡由乙方负责采购供应的材料、设备（另附清单），应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，对工程造成损失，责任由乙方承担。
5.2凡由乙方采购的材料、设备，应提供合格证明及必要的检验报告。
第六条 有关安全生产和防火的约定
6.1甲方提供的施工图纸或作法说明，应符合《中华人民共和国消防法》和有关防火设计规范。
6.2乙方在施工期间应严格遵守《中华人民共和国消防法》和有关安全施工的法规、规范。
6.3由于甲方确认的图纸或作法说明，违反有关安全操作规程、消防和防火设计规范，导致发生安全或火灾事故，甲方应承担由此产生的经济损失。
6.4由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防和防火规范，导致发生安全或火灾事故，乙方应承担由此引发的经济损失。
第七条关于工程质量及验收的约定
7.1本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和现行有效的国家或行业及地方施工与验收规范为质量评定验收标准。
7.2乙方应在办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续前 3 天通知甲方参加。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方应向甲方发出书面催办通知，甲方接到该通知 5 个工作日后无正当理由仍不参加验收的，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。
7.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
7.4由于乙方原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
7.5工程完工后，乙方应及时通知甲方验收，并提供竣工资料和竣工报告1份。甲方自接到验收通知 5日内组织验收，验收合格视为竣工，并办理验收、移交手续。由于验收不合格需改进而造成工期延误的，按本合同第10.2条执行。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。
第八条 关于工程价款及结算的约定
8.1 本合同生效后 5 日内甲方预付给乙方本合同第1.7条约定工程总价款的40％；项目工程墙面、地面基本完工或总工程进度达到50%后，付进度工程款，付款额为合同工程款的40%；工程完工办理整体验收合格手续后，甲方再支付给乙方工程总价款的15％；余结算工程总价款的 5 ％作为保修金，保修期满无工程质量问题甲方一次性付清给乙方。
8.2 在施工过程中因甲方原因变更施工设计方案使得施工造价增高或增加施工项目的，甲方追加相应的工程款给乙方。
第九条 保修
9.1保修内容、范围：本工程承包施工项目范围，详见预结算书。
9.2保修期限：一年。
9.3保修期限从竣工验收合格之
日算起。
9.4保修期内，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内派人上门维修，否则，甲方有权自行或委托他人维修，因此产生的费用由乙方承担。
9.5乙方应在 7 日内修复报修项目，逾期按合同总价每日1‰的标准支付违约金。
9.6上述费用及违约金，甲方可在保修保证金中扣除，不足部分由乙方补齐。
第十条违约责任
10.1由于甲方原因导致中途停工，甲方应补偿乙方因停工所造成的损失。每停工一天，甲方支付乙方1‰违约金。甲方不按合同的约定付款，每逾期一天，按应付款额的1‰支付违约金。
10.2由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方1‰违约金。
10.3乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。
10.4甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。但由于乙方施工不当造成的扩大损失，由乙方承担。
10.5未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。
10.6未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用，造成损失由甲方负责。
第十一条其他约定
11.1开工日期以发包人实际通知进场时间为准。
第十二条争议或纠纷处理
12.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
12.2当事人不愿通过协商、调解解决或者协商、调解不成时，双方同意向甲方所在地的人民法院起诉。
第十三条 本合同自双方代表签章并加盖公章之日起生效，一式肆份，双方各执贰份。
甲方（公章）：
乙方（公章）：
负责人： 法定代表人：
（或授权代理人）（或授权代理人）
发包方（以下简称甲方）__________________
承包方（以下简称乙方）__________________
根据《中华人民共和国经济合同法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及______省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的具体情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则，经过协商签订本合同。
一、工程概况
1、工程名称：__________________。
2、工程地点：__________________。
二、工程承包范围
安全维护及整改。
三、合同工期
______天。
四、工程造价
工程造价为：__________________元整。
五、质量标准
1、质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。
2、使用标准、规范（包括但不限于以下内容）
（1）本工程的技术标准与规范应按照国家、部颁、地方的施工技术（验收）规程和规范。
（2）本工程适用的地方标准、规程必须符合______省标准规程。
六、承包方式
按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包安全大包干。
七、工程计价
1、本工程计算编制原则：按____________________________________统一解释进行编制。
2、人工、材料价格的确定：人工工资按__________________计取，材料价格按照__________________执行。
3、具体工程量以甲方签证单为准。
八、工期
有下列情况者，工期经核实签证后可顺延。
1、不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：国家政策调整、战争、**、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾害，工程所在地量小时降雨200mm或200mm以上（以______市气象局报告为准），一次停水、停电8小时以上。
2、因非乙方原因造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际情况顺延。
3、因乙方原因造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方承担。
4、因甲方原因造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方承担。
九、工程款的支付
1、工程完工后，甲方在10内向乙方支付工程预算价的80%.
2、在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满一年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。
十、违约责任
1、违约方案本合同约定的形式承担违约责任，合同没有约定的，案合同法及相关法规执行。
2、因违约方违约造成对方损失的，违约方承担违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应承担赔偿责任。
十一、安全生产和文明施工
认真执行国家及当地有关建筑施工安全生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好安全管理工作，杜绝重大安全事故的发生，同时做好社会综合治理工作。
十二、争议的解决
本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。
十三、其他
乙方应按国家有关规定及时支付民工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中出现拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式______份，甲乙双方各执______份。双方签字盖章后生效。
甲方（公章）__________________
乙方（公章）__________________
______年______月______日
【工程施工合同模板汇编15篇】
发包人：
承包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规、遵循平等自愿、公平诚信的原则，双方就本建设工程施工等事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
发包人自家自建商住楼，地点在正宁县城永正路。
二、工程建设内容：
1、半框架结构商住楼 平方米。
2、一层至五层卫生间顶为现浇板处理。前面均为瓷砖贴面，其余三面为清水墙，地面铺地板砖，内墙面为砂灰墙面，基础处理3・7灰土上皮由发包人自理及回填土。
3、此工程承包方只承包人工费，材料由发包方提供至施工现场，()所有建筑用工具由承包方负责提供。
三、合同工期：
开工日期， 年 月 日，竣工日期
年 月 日，合同期总日历天数 天。
四、工程质量标准：
按图纸施工，规范操作，达到质检部门检收标准成为合格工程，因承包人原因工程质量达不到约定质量标准，承包人承担违约责任。
五、工程承包工时费
每平方米 元，共计建筑面积 O，总价款 元，总价款按归终核定的实际建筑面积计算执行，最终工时费核定价为 元。
六、安全施工
1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用由承包人承担，发包人概不负责。
2、发包人对此项工程向保险公司投保，办理意外伤害保险和办理财产保险，费用自负。
七、结算方式
按工程进度付款，及时发放民工工资，双方按协议书约定进行付款，发包人开工先给承包人10000元，一层主体完工付10000元，二层主体封顶付20000元。主体工程完工后付总造价的60%，发包人不得随意拖欠工程款。剩余工程款工程竣工后验收合格后一次性付清。
八、质量保修
承包人应按法律、法规和国家关于工程质量保修的有关规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。质量保修期限，自建成交工之日起 年期限。
九、本合同一式叁份，发包人、承包人、中介人各执一份，本合同自签字之日起生效。
发包人（签字）：
承包人（签字）：
中介人（签字）：
年 月 日
★ 工程施工合同
★ 工程施工合同
★ 弱电工程施工合同
★ 承包工程施工合同
★ 消防工程施工合同
★ 建设工程施工合同
